1603/2017-214049(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-26301/2017

г. Казань

16 октября 2017 года

10 октября 2017 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе  председательствующего судьи Крылова Д.К., при ведении протокола судебного заседания и  аудиопротоколирования секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  "ПромПолимерСервис" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью "Промышленное строительство" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  взыскании 1 299 983 рублей договорной неустойки, с участием представителей:  

от истца - ФИО2 по доверенности № 1 от 09.01.2017 г. (до перерыва); после  перерыва – не явился, извещен;  

от ответчика - ФИО3 по доверенности от 01.02.2017 г.  

руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан  

РЕШИЛ:

Принять признание обществом с ограниченной ответственностью "Промышленное  строительство" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) исковых требований общества с  ограниченной ответственностью "ПромПолимерСервис" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в части взыскания 608 102 рублей 17 копеек неустойки.  

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Промышленное строительство"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "ПромПолимерСервис" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1 299 982  (один миллион двести девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 98 копеек  неустойки, 25 999 (двадцать пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей судебных  расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении оставшейся части исковых требований и заявления о распределении  судебных расходов отказать.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан в месячный срок. 

Судья Д.К. Крылов