АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-1919/20

30 июля 2020 г.

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   29 июля 2020 г.

Полный текст решения изготовлен            30 июля 2020 г.

Судья Арбитражного суда Ростовской области Овчаренко Н. Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Акционерного общества "Ростовводоканал" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МСК-КАПИТАЛ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 2 279 920,56 руб. пени за период с 20.10.2019 по 14.02.2020, 

при участии:

от истца: представитель ФИО2 по доверенности.

от ответчика:  представитель ФИО3 по доверенности.

установил:

Акционерное общество "Ростовводоканал" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МСК-КАПИТАЛ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании долга в размере  24 946 981,79 руб. по договору №698-В от 04.10.2019, долга в размере  13 887 127,64 руб. по договору №698-К от 04.10.2019, 654 303,47 руб. пени за период с 20.10.2019 по 13.11.2019, пени в размере 1/130 ставки ЦБ РФ, действующей на дату фактической оплаты, на сумму долга за каждый день просрочки за период с 14.11.2019 по день фактической оплаты долга. 

В ходе рассмотрения спора истец заявил ходатайство о частичном отказе от исковых требований в части взыскания задолженности в размере  38 834 109, 43 руб. в связи с полной оплатой ответчиком долга 14.02.2020, также заявил ходатайство об уточнении исковых требований и просил взыскать с ответчика пеню в размере 2 279 920, 56 руб. за период с 20.10.2019 по 14.02.2020гг. 

Определением от 11.03.2020 суд удовлетворил ходатайство Акционерного общества "Ростовводоканал" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об отказе от иска в части взыскания задолженности в размере  38 834 109, 43 руб., частичный отказ от иска принял, прекратил производство по делу в этой части. Также  суд  принял к рассмотрению уточненные исковые требования о взыскании пени в размере 2 279 920, 56 руб. за период с 20.10.2019 по 14.02.2020гг..

Истец уточненные требования поддержал по доводам, изложенным в исковом заявлении, уточненных требованиях.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, поскольку расчет пени не соответствует условиям договора, истец начисляет неустойку на авансовые платежи.

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующие фактические обстоятельства.

Между АО «Ростовводоканал» (далее - организация ВКХ) и ООО СЗ «МСК-КАПИТАЛ» (далее - Заказчик) был заключен договор от 04.10.2019 №698-В о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

...> (далее - Договор №698-В).

Между АО «Ростовводоканал» (далее - организация ВКХ) и ООО СЗ «МСК-КАПИТАЛ» (далее - Заказчик) был заключен договор от 04.10.2019 №698-К о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоотведения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

...> (далее - Договор №698-К).

В соответствии с пунктом 1 Договора №698-В организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому   присоединению)   объекта   заказчика -  и   в   соответствии   с техническими условиями на подключение (технологические условия) (далее -технические условия) объекта согласно Приложению №1 подключить объект к сетям централизованной системы холодного водоснабжения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия.

Согласно подпункта «ж» пункта 12 Договора №698-В заказчик обязан внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в размере и сроки, которые установлены договором.

Пунктом 14 Договора №698-В предусмотрено, что плата за подключение (технологическое присоединение) определяется по форме согласно Приложению №3. Плата за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору составляет 93 765 905,63 руб., в т.ч. НДС 15 627 650,94 руб.

В силу пункта 15 Договора заказчик обязан внести плату, указанную в пункте 14 договора, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке:

32 818 066,97 руб. (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения договора);

46 882 952,82 руб. (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

14 064 885,84 руб. (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заявителя, но не позднее выполнения технических условий).

Договор заключен сторонами 04.10.2019, следовательно, с 05.10.2019 у Заказчика возникло обязательство по внесению Организации ВКХ платы за подключение в размере и сроки, предусмотренные договором. 20.10.2019 - первый день просрочки внесения платежа по договору.

Однако Заказчик не внес на расчетный счет Организации ВКХ 35 процентов платы за подключение, которые должны были быть внесены в течение 15 дней с даты заключения договора.

«29» октября 2019 года в адрес ООО СЗ «МСК-КАПИТАЛ» заказным письмом с уведомлением была направлена претензия с предложением, оплатить задолженность в размере 32 818 066,97 руб., в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей претензии.

ООО СЗ «МСК-КАПИТАЛ» была частично оплачена плата за подключение по договору №698-В (35 процентов полной платы за подключение) в размере 7 871 085,18 руб., соответственно остаток долга составляет 24 946 981,79 руб.

 В соответствии с пунктом 1 Договора №698-К организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика и в соответствии с техническими условиями на подключение (технологические условия) (далее -технические условия) объекта согласно Приложению №1 подключить объект к сетям централизованной системы водоотведения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия.

Согласно подпункта «е» пункта 12 Договора №698-К заказчик обязан внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в размере и сроки, которые установлены договором.

Пунктом 16 Договора №698-К предусмотрено, что плата за подключение (технологическое присоединение) определяется по форме согласно Приложению №3. Плата за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору составляет 52 196 258,08 руб., в т.ч. НДС 8 699 376,35 руб.

В силу пункта 16 Договора заказчик обязан внести плату, указанную в пункте 14 договора, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке:

18 268 690,33 руб. (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения договора);

26 098 129,04 руб. (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

7 829 438,71 руб. (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заявителя, но не позднее выполнения технических условий).

Договор заключен сторонами 04.10.2019, следовательно, с 05.10.2019 у Заказчика возникло обязательство по внесению Организации ВКХ платы за подключение в размере и сроки, предусмотренные договором. 20.10.2019 - первый день просрочки внесения платежа по договору.

Однако Заказчик не внес на расчетный счет Организации ВКХ 35 процентов платы за подключение, которые должны были быть внесены в течение 15 дней с даты заключения договора.

«29» октября 2019 года в адрес ООО СЗ «МСК-КАПИТАЛ» заказным письмом с уведомлением была направлена претензия с предложением, оплатить задолженность в размере 18 268 690,33 руб., в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей претензии.

ООО СЗ «МСК-КАПИТАЛ» частично оплачена плата за подключение по договору №698-К (35 процентов полной платы за подключение) в размере 4 381 562,69 руб., соответственно остаток долга составляет 13 887 127,64 руб.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

После подачи искового заявления и принятия его к производству судом 14.02.2020, ответчик полностью погасило основную задолженность. В связи с этим акционерное общество «Водоканал Ростова-на-Дону» отказалось от иска в этой части и просило взыскать с ответчика неустойку в размере в размере 2 279 920, 56 руб. за период с 20.10.2019 по 14.02.2020гг. 

Исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость и достоверность  каждого доказательства в отдельности, а также взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в частности, неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу части 1 статьи 1 Закона N 416-ФЗ отношения в сфере водоснабжения и водоотведения регулирует названный Закон.

Как установлено частью 1 статьи 18 Закона N 416-ФЗ, подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных названным Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 97 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 (далее - Правила), договор о подключении (технологическом присоединении) является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных Правилами.

Пунктом 98 Правил установлен порядок внесение заявителем платы за подключение (технологическое присоединение).

Названным пунктом также установлено, что при неисполнении либо ненадлежащем исполнении заявителем обязательств по оплате организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от заявителя уплаты пеней в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Спорные договоры № 698-В и № 698-К по всем существенным условиям соответствуют договорам возмездного оказания услуг, в связи с чем к правоотношениям сторон по ним помимо специальных норм применяются положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги.

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (пункт 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, названными нормами предусмотрена оплата услуг по факту их оказания.

Согласно пункту 20 договоров объект считается подключенным к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения с даты подписания актов о подключении объекта.

Названные акты в дело не представлены.

Уплата аванса при отсутствии встречного предоставления по сути является кредитованием исполнителя; в подобных случаях начисление неустойки за просрочку внесения авансового платежа допускается, если это установлено законом или явно выражено в соглашении сторон.

Закон N 416-ФЗ не содержит норм об уплате неустойки за нарушение сроков внесения авансовых платежей по договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Прямого указания на начисление неустойки за нарушение срока внесения авансовых платежей по названным договорам не имеется и в пункте 98 Правил.

В силу части 15 статьи 18 Закона N 416-ФЗ договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения, договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоотведения заключаются в соответствии с типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения, типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Пунктом 25 названных типовых договоров, утвержденных Постановлением N 645, предусмотрено право организации водопроводно-канализационного хозяйства требовать от заказчика уплаты пеней в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате договора.

В силу принципа свободы договора обеспечение неустойкой своевременного внесения авансовых (промежуточных) платежей само по себе не противоречит законодательству. Однако такое условие должно быть согласовано сторонами в договоре (пункт 2 статьи 1, статья 421 ГК РФ, пункт 16 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016)).

Поскольку пункт 25 договоров касается ответственности, он не должен допускать двоякого или расширительного толкования.

По общему правилу, установленному пунктом 1 статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Пунктом 25 договоров установлено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Так как пункт 25 договоров не содержит ясного и недвусмысленного условия о начислении неустойки за нарушение сроков уплаты авансовых платежей, пунктом 25 договоров стороны установили, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам они несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, суд пришел к выводу, что требование о взыскании неустойки удовлетворению не подлежит.

Аналогичный правовой подход по спору со сходными фактическими обстоятельствами поддержан судами двух инстанций в рамках дела №А53-41875/19 (также по иску АО "Ростовводоканал" к иному контрагенту). 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску подлежат отнесению на ответчика, так как требования истца в части взыскания задолженности в размере добровольно удовлетворены ответчиком после вынесения арбитражным судом определения о принятии искового заявления к производству.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В иске отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МСК-КАПИТАЛ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества "Ростовводоканал" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 200 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

СудьяОвчаренко Н. Н.