ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 672007, Чита, ул. Ленина, 145 http://4aas.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

г. Чита Дело № А10-2018/2023  

Резолютивная часть постановления объявлена 12 сентября 2023 года.  Постановление в полном объеме изготовлено 13 сентября 2023 года.  

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:  председательствующего судьи Басаева Д.В.,  

судей: Будаевой Е.А., Ломако Н.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу публичного  акционерного общества «Россети Сибирь» на решение Арбитражного суда Республики  Бурятия от 20 июня 2023 года по делу № А10-2018/2023,  

установил:

публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>,  660021, Красноярский край, Красноярск город, Бограда улица, 144А, далее - ПАО  «Россети Сибирь», общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с  заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия  (ОГРН 

<

***>, 670000, Республика Бурятия, Улан-Удэ город, Ленина улица, дом  55, далее - Бурятское УФАС России, управление, антимонопольный орган) о признании  незаконным и отмене постановления от 27.03.2023 № 003/04/9.21-189/2023 о назначении  административного наказания.  

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 20 июня 2023 года по делу  

 № А10-2018/2023 в удовлетворении заявленных требований отказано.  

Общество обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить  обжалуемый судебный акт в полном объеме, по мотивам, изложенным в жалобе.  

Апеллянт полагает, что причиной нарушения сроков выполнения мероприятий со  стороны сетевой организации является недостаточность источников финансирования, что  является обстоятельством, которое можно расценивать как исключительное в целях  применения ст. 4.1 КоАП РФ для снижения размера административного штрафа. Также  общество не согласно с выводом суда первой инстанции об отсутствии оснований  указания в оспариваемом постановлении информации о возможности уплаты  административного штрафа в соответствии с частью 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ.  

УФАС в отзыве с доводами апелляционной жалобы не согласилось. 

Информация о времени и месте судебного заседания по апелляционной жалобе  размещена на официальном сайте апелляционного суда в сети «Интернет» 17.08.2023.  Таким образом, о месте и времени судебного заседания лица, участвующие в деле,  извещены надлежащим образом в порядке, предусмотренном главой 12 АПК РФ.  

Лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание не  обеспечили. Руководствуясь частью 2 статьи 210, частью 1 статьи 123 АПК РФ, суд  считает возможным рассмотреть дело в отсутствие надлежащим образом извещенных лиц,  участвующих в деле.  

Дело рассматривается в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ. 

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на жалобу,  проверив соблюдение судом первой инстанции норм материального и процессуального  права, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.  

Как следует из материалов дела, на основании приказа Федеральной службы по  тарифам от 28 мая 2008 года № 179-э ПАО «МРСК Сибири» (в настоящее время - ПАО  «Россети Сибирь») включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в раздел I «Услуги по передаче электрической и (или)  тепловой энергии».  

14 февраля 2022 года между ФИО2 и ПАО «Россети Сибирь» заключен  договор № 20.0300.566.22 об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям на присоединение объекта «малоэтажная жилая застройка  (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом)», расположенного по адресу:  Республика Бурятия, Заиграевский район, КХ «Талыжин», номер земельного участка  03:06:560101:3798. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих  устройств определена - 15 кВт, класс напряжения электрических сетей - 0,4 кВ.  

Согласно пункту 6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому  присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.  

Дополнительным соглашением стороны согласовали, что срок выполнения  мероприятий по технологическому присоединению до 31.01.2023.  

ПАО «Россети Сибирь» принятые на себя договорные обязательства по  технологическому присоединению в установленный срок не исполнило, в связи с чем,  ФИО2 обратилась с заявлением в УФАС по РБ.  

Уведомлением от 09.03.2023 № 05-13/1063 ПАО «Россети Сибирь» извещено о  необходимости явки 16 марта 2023 года в 10 часов 00 минут для составления протокола об  административном правонарушении.  

16 марта 2023 года начальником отдела антимонопольного контроля и рекламы  Бурятского УФАС России в присутствии представителя ПАО «Россети Сибирь» составлен  протокол об административном правонарушении № 003/04/9.21-189/2023 по части 2  статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  (далее - КоАП РФ).  

Определением от 20 марта 2023 года назначена дата и время рассмотрения дела об  административном правонарушении.  

Постановлением от 27.03.2023 об административном правонарушении №  003/04/9.21-189/2023 ПАО «Россети Сибирь» признано виновным в совершении  административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2  статьи 9.21 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в  размере 600 000 рублей.  

Не согласившись с постановлением, ПАО «Россети Сибирь» обратилось в  арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и его отмене.  

Суд первой инстанции, оценив доводы и возражения сторон, а также  доказательства, представленные сторонами в обоснование своих требований и  возражений, в соответствии со статьёй 71 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации на предмет их относимости, допустимости, достоверности в  отдельности, а также достаточности и взаимной связи в их совокупности, на основе  правильного установления фактических обстоятельств по делу, верного применения норм  материального и процессуального права сделал обоснованный вывод об отсутствии  оснований для удовлетворения заявленных требований.  

Согласно части 4 статьи 210 АПК РФ по делам об оспаривании решений  административных органов о привлечении к административной ответственности  обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к  

административной ответственности, возлагается на административный орган, принявший  оспариваемое решение.  

В соответствии с частями 6, 7 статьи 210 АПК РФ при рассмотрении дела об  оспаривании решения административного органа о привлечении к административной  ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и  обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих  полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение,  устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной  ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не  истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также  иные обстоятельства, имеющие значение для дела.  

С учетом положений статей 23.48, 28.3 КоАП РФ, Положения о Федеральной  антимонопольной службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской  Федерации от 30.06.2004 № 331, Положения о территориальном органе Федеральной  антимонопольной службы, утвержденного приказом Федеральной антимонопольной  службы Российской Федерации от 23.07.2015 № 649/15, Перечня должностных лиц  территориальных органов Федеральной антимонопольной службы, управомоченных  составлять протокол об административном правонарушении, утвержденного приказом  Федеральной антимонопольной службы от 19.11.2004 № 180, протокол об  административном правонарушении составлен, дело об административном  правонарушении рассмотрено и оспариваемое постановление вынесено должностным  лицом антимонопольного органа в пределах предоставленных полномочий.  

Диспозиция части 1 статьи 9.21 КоАП РФ предусматривает ответственность за  нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения)  недискриминационного доступа или установленного порядка подключения  (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или)  магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям,  газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения,  холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным  законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного  доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование  собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных  сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке  сточных вод по их канализационным сетям.  

Часть 2 статьи 9.21 КоАП РФ предусматривает ответственность за повторное  

совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 указанной  статьи, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от шестисот  тысяч до одного миллиона рублей.  

Объектом данного правонарушения являются общественные отношения,  возникающие в сфере эксплуатации сетей и систем энергоснабжения.  

Предметом противоправного посягательства в числе прочих выступают правила  технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей  электрической энергии.  

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения заключается в  несоблюдении виновным лицом при технологическом присоединении  энергопринимающих устройств требований соответствующих нормативных актов.  

Субъектами ответственности по данной статье являются субъекты естественной  монополии, собственники или иные законные владельцы, в частности объектов  электросетевого хозяйства.  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О  естественных монополиях» субъектом естественной монополии является хозяйствующий  субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной  монополии. В соответствии с частью 1 статьи 4 указанного Федерального закона услуги  по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов  естественных монополий.  

Основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, основные права и  обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере  электроэнергетики и потребителей электрической и тепловой энергии устанавливает  Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об  электроэнергетике).  

Согласно статье 3 Закона об электроэнергетике услугой по передаче электрической  энергии признается комплекс организационно и технологически связанных действий, в  том числе, по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу  электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии  с обязательными требованиями. Следовательно, технологическое присоединение является  обязательной составной частью единого технологического процесса по оказанию услуг по  передаче электрической энергии.  

В силу части 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое  присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а  

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской  Федерации, и носит однократный характер.  

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об  осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства,  заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный  договор является публичным.  

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке,  установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им  федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения  технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения  условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или)  объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов  электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по  производству электрической энергии, сроки технологического присоединения  определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств  производителей электрической энергии по предоставлению мощности,  предусматривающих осуществление указанных мероприятий.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861  утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а  также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила № 861), определяющие порядок  технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей  электрической энергии к электрическим сетям (пункт 1 Правил № 861).  

На основании пункта 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в  отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому  присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической  возможности технологического присоединения.  

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности  технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация  обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих  Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое  присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве  собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также  

выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по  технологическому присоединению.  

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора,  заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в  сроки, установленные настоящими Правилами (пункт 6 Правил № 861).  

Подпунктом «б» пункта 16 Правил № 861 установлено, что договор должен  содержать условия о том, что срок осуществления мероприятий по технологическому  присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать  6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих  Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям,  уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от  существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка  заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства,  составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500  метров в сельской местности.  

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил № 861 потребитель  ФИО2 относится к категории заявителей, срок осуществления мероприятий в  отношении которых не может превышать 6 месяцев.  

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 14  февраля 2022 года между ФИО2 и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор   № 20.0300.566.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим  сетям на присоединение объекта «малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой  дом/садовый/дачный дом)», расположенного по адресу: Республика Бурятия,  Заиграевский район, КХ «Талыжин», номер земельного участка 03:06:560101:3798.  Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств определена15 кВт, класс напряжения электрических сетей - 0,4 кВ.  

Согласно пункту 6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому  присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.  

Дополнительным соглашением стороны согласовали, что срок выполнения  мероприятий по технологическому присоединению до 31.01.2023.  

ПАО «Россети Сибирь» принятые на себя договорные обязательства по  технологическому присоединению в установленный договором срок не исполнило.  Указанное сторонами не оспаривается.  

Таким образом, суд первой инстанции пришел к верному выводу, что  неисполнение сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в  

установленный Правилами № 861 и заключенным договором срок, нарушает положения  Правил № 861 и свидетельствует о совершении ПАО «Россети Сибирь»  административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.21 КоАП РФ.  

Судом установлено, что ПАО «Россети Сибирь» ранее привлекалось к  административной ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ (постановлением  УФАС по РБ по делу № 003/04/9.21-12/2022 от 24.01.2022, № 003/04/9.21-80/2022 от  22.02.2022 с назначением наказания в виде административного штрафа).  

В силу пункта 2 части 1 статьи 4.3 КоАП РФ повторное совершение однородного  административного правонарушения - это совершение административного  правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному  наказанию в соответствии со статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного  административного правонарушения.  

На основании статьи 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное  наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым  данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении  административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения  данного постановления.  

Совершение административного правонарушения, ответственность за которое  предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ, лицом, уже подвергнутым административной  ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ, образует состав административного  правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП  РФ.  

Таким образом, ПАО «Россети Сибирь» в соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ  считается подвергнутым административному наказанию за совершение однородного  правонарушения.  

При таких обстоятельствах в бездействии общества, выразившемся в нарушении  Правил технологического присоединения в пределах 1 года после указанной даты,  усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за  совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.  

Частью 1 статьи 26.2 КоАП РФ определено, что доказательствами по делу об  административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании  которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело,  устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения,  виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные  обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.  

Эти данные на основании части 2 статьи 26.2 КоАП РФ устанавливаются  протоколом об административном правонарушении, иными протоколами,  предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется  производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего,  свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями  специальных технических средств, вещественными доказательствами.  

Событие вменяемого заявителю административного правонарушения  подтверждается представленными доказательствами: протоколом об административном  правонарушении от 16.03.2023 № 003/04/9.21-189/2023, договором об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям, пояснениями ПАО «Россети  Сибирь», иными материалами административного дела.  

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается  виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено,  что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых  этим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена  административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от  него меры по их соблюдению.  

В пункте 16.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 2 июня 2004 года № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной  практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» разъяснено, что  понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 КоАП РФ. При этом в  отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины не  выделяет.  

Следовательно, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того,  что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за  нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были  приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Обстоятельства, указанные в  части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам  установлению не подлежат.  

Учитывая, что доказательств, подтверждающих факт принятия ПАО «Россети  Сибирь» исчерпывающих мер, направленных на соблюдение требований действующего  законодательства, наличия объективной невозможности соблюдения установленных  требований Правил № 861, в материалы дела не представлено, суд первой инстанции  пришел к обоснованному выводу о наличии в деянии общества вины в совершении  вменяемого административного правонарушения.  

Довод ПАО «Россети Сибирь» о том, что имеются объективные обстоятельства,  свидетельствующие об отсутствии вины ПАО «Россети Сибирь» в содеянном  административном правонарушении, а именно – недостаточность источников  финансирования, что явилось причиной нарушения сроков выполнения мероприятий со  стороны сетевой организации, суд апелляционной инстанции признает несостоятельным,  поскольку нарушение обществом сроков технологического присоединения потребителя к  электрическим сетям является нарушением положений Правил № 861 и является  достаточным основанием для признания ПАО «Россети Сибирь» виновным в совершении  административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.  При этом наличие финансовой возможности у сетевой организации Правилами № 861 не  ставится в качестве основания для выполнения мероприятий по подключению  потребителя к электрическим сетям. Правилами № 861, а также договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусмотрена  обязанность потребителя выполнение своих обязательств перед сетевой организацией в  установленные сроки, неисполнение которых может служить основанием для нарушения  сроков подключения потребителя к электрическим сетям, при этом ПАО «Россети  Сибирь» не представлено доказательств нарушения сроков выполнения своих  обязательств потребителем, что является нарушением статьи 65 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Кроме того суд первой инстанции правомерно исходил из того, что ПАО «Россети  Сибирь» является профессиональным участником рынка электроэнергетики, и на него  возложены обязанности сетевой организации по осуществлению мероприятий по  технологическому присоединению энергопринимающих устройств лиц, к нему  обратившихся с соответствующей заявкой. Общество, заключив с потребителем договор,  возложило на себя обязательства по исполнению условий данного договора в  предусмотренные правилами технологического присоединения сроки. При отсутствии у  сетевой организации собственных источников финансирования технологического  присоединения указанных объектов, неучтенных в инвестиционной программе,  устранение сетевых ограничений может осуществляться за счет привлечения заемных  источников. Затраты сетевой организации на технологическое присоединение заявителей  подлежат полному возмещению путем включения в тариф на передачу электрической  энергии, в том числе проценты за пользование банковским кредитом.  

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что заявителем не доказан  факт отсутствия денежных средств для выполнения обязательств сетевой организации по  осуществлению технологического присоединения потребителей.  

С учетом изложенного материалы дела содержат достаточную совокупность  допустимых и относимых доказательств, достаточных для установления в деянии состава  правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.  

Нарушений процессуальных требований КоАП РФ при производстве по делу об  административном правонарушении в отношении заявителя, а также обстоятельств,  исключающих производство по делу об административном правонарушении, судом не  установлено.  

Установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к  административной ответственности на момент вынесения постановления о привлечении к  административной ответственности не истек.  

Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности, административным  органом и судом не установлены.  

Исключительные обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для  применения положений статьи 2.9 КоАП РФ и освобождения заявителя от  административной ответственности, судом не установлены.  

Обществом данные обстоятельства не обозначены, какие-либо доказательства не  представлены.  

Из доказательств, имеющихся в материалах дела, основания для применения  положений статьи 2.9 КоАП РФ не усматриваются.  

Основания для замены административного штрафа на предупреждение, указанные  в статье 4.1.1 КоАП РФ, отсутствуют.  

Административный штраф, назначен административным органом в размере 600 000  рублей, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, исключительных  обстоятельств, являющихся основанием для назначения наказания ниже минимального  судом не установлено.  

В соответствии с частью 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных  обстоятельств, связанных с характером совершенного административного  правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением  привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган,  должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо  жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных  правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в  размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного  соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если  минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не  

менее ста тысяч рублей.  

При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2  настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее  половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для  юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего  Кодекса либо соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской  Федерации об административных правонарушениях (часть 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ).  

Однако указанные заявителем жалобы обстоятельства финансирования сетевой  организации, которые материалами дела не подтверждены, не могут быть признаны  такими исключительными обстоятельствами.  

Ссылка апеллянта на судебные акты судов общей юрисдикции не имеет значения  для рассмотрения настоящего дела, поскольку срок исполнения договора от 14 февраля  2022 года № 20.0300.566.22 определен и заявитель имел возможность исполнить  обязанность по технологическому присоединению.  

Довод апеллянта о неуказании в постановлении информации о возможности  уплаты штрафа с учетом части 1.3-3 статьи 32.2 КоАП РФ отклонен судом апелляционной  инстанции, поскольку проверка соблюдения Правил № 861 и наличия признаков  административного правонарушения не отнесена к контрольным (надзорным)  мероприятиям, указанным в Федеральном законе от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О  государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской  Федерации».  

В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной антимонопольной службе,  утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004  года № 331, Федеральная антимонопольная служба является уполномоченным  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию  нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного  законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных  монополий, в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги),  рекламы, контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные  общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и  безопасности государства, контролю (надзору) в сфере государственного оборонного  заказа, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами  юридических лиц, а также по согласованию применения закрытых способов определения  поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

Территориальный орган Федеральной антимонопольной службы осуществляет  функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства,  законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий (в части  установленных законодательством полномочий антимонопольного органа), рекламы,  контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере  закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также по  согласованию применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков,  исполнителей) (пункт 1 Положения о территориальном органе Федеральной  антимонопольной службы, утвержденного приказом ФАС России от 23 июля 2015 года №  649/15).  

В свою очередь, подпунктом 15 пункта 5 статьи 2 Закона № 248-ФЗ и пунктом 4  части 3 статьи 1 Закона № 294-ФЗ определено, что положения названных Законов не  применяются к организации и осуществлению контроля за соблюдением  антимонопольного законодательства.  

Аналогичная позиция отражена в письме ФАС России от 08 июня 2022 года №  МШ/55457/22 "Об особенностях осуществления государственного контроля (надзора) в  2022 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10  марта 2022 года № 336", в письме ФАС России от 25 марта 2022 года "О направлении  разъяснения в территориальные органы по вопросу порядка проведения контрольных  мероприятий антимонопольными органами в 2022 году в соответствии с Постановлением  Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336".  

В данном случае в отношении ПАО "Россети Сибирь" антимонопольным органом  не проводилось каких-либо контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе плановых  и внеплановых проверок, предусмотренных положениями Закона № 248-ФЗ и Закона №  294-ФЗ, вменяемое обществу нарушение выявлено антимонопольным органом в ходе  рассмотрения материалов по поступившему обращению ФИО2  

На основании сведений, указанных в обращении, антимонопольным органом  возбуждено дело об административном правонарушении и начато административное  расследование. Необходимые обстоятельства для установления состава  административного правонарушения подлежали установлению в рамках назначенного  административного расследования.  

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об  отсутствии основании для признания постановления УФАС по РБ от 27.03.2023 о  назначении административного наказания по делу об административном правонарушении  

 № 003/04/9.21-189/2023 не законным.  

Приведенные в апелляционной жалобе доводы, свидетельствуют не о нарушении  судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а о несогласии  заявителя жалобы с установленными по делу фактическими обстоятельствами и оценкой  судом доказательств.  

При таких установленных обстоятельствах суд апелляционной инстанции не  находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, доводы которой  проверены, но правильных выводов суда первой инстанции не опровергают и не могут  быть учтены как не влияющие на законность принятого по делу судебного акта.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием  для отмены обжалуемого судебного акта, судом апелляционной инстанции не  установлено.  

Настоящее постановление выполнено в форме электронного документа,  подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем  направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном  сайте суда в сети «Интернет» по адресу www.kad.arbitr.ru.  

По ходатайству указанных лиц копии постановления на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Четвертый арбитражный апелляционный суд, руководствуясь статьями 268-271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 20 июня 2023 года по делу №  А10-2018/2023 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть  обжаловано в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд  первой инстанциЭил евк тсрроонкн,а ян пео пдприесвьы дшейасютвщитиейль днав.ух месяцев с даты принятия.  

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 22.02.2023 2:09:00Кому выдана ЛОМАКО НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Председательствующий Д.В. Басаев 

Электронная подпись действительна.

 Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 15.01.2023 22:04:00

Судьи К ому выда на БУДАЕ ВА ЕЛИЗА ВЕТА АН ФИО3 Будаева  

Электронная подпись действительна.

 Н.В. Ломако 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 23.11.2022 21:45:00

Кому выдана БАСАЕВ ДАНИИЛ ВАЛЕРИАНОВИЧ