100421_2989531 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 

02.06.2020 года Дело № А50-38692/19  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Султановой Ю.Т., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стерховой А.С.,  рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению Пермского  краевого суда (ОГРН 1025900520711, ИНН 5902292512, 614990, Пермский  край, город Пермь, улица Екатерининская, 33)  

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Ижевская  строительная компания" (ОГРН 1121831002204, ИНН 1831153030, 426033,  Удмуртская республика, город Ижевск, улица Береговая, дом 15, офис 1)  

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере  6 623 829,26 руб.,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ижевская  строительная компания" (ОГРН 1121831002204, ИНН 1831153030, 426033,  Удмуртская республика, город Ижевск, улица Береговая, дом 15, офис 1)  в пользу Пермского краевого суда (ОГРН 1025900520711, ИНН 5902292512,  614990, Пермский край, город Пермь, улица Екатерининская, 33) неустойку  за просрочку исполнения обязательств в размере 6 623 829,26 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ижевская  строительная компания" (ОГРН 1121831002204, ИНН 1831153030, 426033,  Удмуртская республика, город Ижевск, улица Береговая, дом 15, офис 1)  в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере  56119 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения арбитражного  суда в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Пермского края.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Семнадцатого  арбитражного апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru.  

Судья Ю.Т. Султанова