Арбитражный суд Пензенской области

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

 тел.: +78412-52-99-80, факс: 52-70-41, http://www.penza.arbitr..ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

по делу, рассмотренному в порядке упрощённого производства

г. Пенза Дело № А49-14577/2019

« 28 » февраля 2020г.

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Лавровой И.А., рассмотрел в порядке упрощённого производства без вызова сторон дело по иску Государственного казенного учреждения "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>

к Обществу с ограниченной ответственностью "Колизей", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>

о взыскании неустойки в сумме 94739 руб. 35 коп. за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 06 июля 2018 года № 0155200002218000255-0234940-01 на ремонт автомобильной дороги с. Лопатино – с. Даниловка – с. Чунаки Лопатинского района Пензенской области за период с 21 мая 2019 года по 27 сентября 2019 года (исходя из расчёта ставки рефинансирования ЦБ РФ – 7%).

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 228-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьёй 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.п. 3 п. 1 статьи 333.22, п.п. 1 п. 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Ходатайство Государственного казенного учреждения "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области" об уменьшении размера исковых требований до суммы 81205 руб. 15 коп., мотивированное уточнением расчёта санкций (применением действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ – 6%), удовлетворить.

Ценой иска считать сумму - 81205 руб. 15 коп.

Ходатайство Общества с ограниченной ответственностью "Колизей" о снижении размера санкций в соответствии со статьёй 333 Гражданского кодекса Российской Федерации оставить без удовлетворения.

Исковые требования удовлетворить, расходы по госпошлине отнести на ответчика.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Колизей" в пользу Государственного казенного учреждения "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области" неустойку в сумме 81205 руб. 15 коп., а также расходы по государственной пошлине в сумме 3248 руб. 21 коп.

Возвратить Государственному казенному учреждению "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области" из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 539 руб. 79 коп., уплаченную по платёжному поручению № 415398 от 29 ноября 2019 года. Выдать справку на возврат госпошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения по заявлению стороны - со дня принятия решения в полном объёме.

СудьяИ.А. Лаврова