1009_383595  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-5375/21

17 января 2023 г.

город Севастополь

 

Руководствуясь статьями 110, 132, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

Первоначальный иск Общества с ограниченной ответственностью "Проектный  институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти  и газа" к Государственному казенному учреждению города Севастополя "Управление по  эксплуатации объектов городского хозяйства" оставить без удовлетворения.  

Первоначальный иск Общества с ограниченной ответственностью "Проектный  институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти  и газа" к Государственному казенному учреждению города Севастополя "Единая  дирекция капитального строительства" удовлетворить частично.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя "Единая  дирекция капитального строительства" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  г.Севастополь) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Проектный  институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти  и газа" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Омск) неустойку в размере  182 391,32 рубль, расходы по оплате госпошлины в размере 34 484 рубля, а также расходы  на оплату услуг представителя в размере 73 873,80 рубля.  

В остальной части первоначальный иск оставить без удовлетворения.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Проектный институт  реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Омск) из федерального бюджета 6 674 рубля  госпошлины.  

Встречный иск удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт  реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Омск) в пользу Государственного казенного  учреждения города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г.Севастополь) неустойку в размере 187 810,33  рублей.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт  реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Омск) в доход федерального бюджета 6 634  рубля госпошлины.  

Код доступа к материалам дела: 

 

В результате произведенного зачета, взыскать с Общества с ограниченной  ответственностью "Проектный институт реконструкции и строительства сооружений  трубопроводного транспорта нефти и газа" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г.  Омск) в пользу Государственного казенного учреждения города Севастополя "Единая  дирекция капитального строительства" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  г.Севастополь) неустойку в размере 5 419,03 рублей.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя "Единая  дирекция капитального строительства" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  г.Севастополь) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Проектный  институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти  и газа" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Омск) расходы по оплате  госпошлины в размере 27 580 рублей, а также расходы на оплату услуг представителя в  размере 73 873,80 рубля.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его  принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через  Арбитражный суд города Севастополя.  

Судья А.С. Погребняк