АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

454000, г. Челябинск, ул. Воровского, 2 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-12720/2023

г. Челябинск

07 декабря 2023 г.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Бахарева Е.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Воронцовой  Е.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью "Управление Торговля  Строительство", ОГРН 1197456039417, г. Миасс Челябинской области,  

к обществу с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЭРА", ОГРН  1067420016553, г. Чебаркуль Челябинской области,  

о взыскании 399 964 руб. 24 коп., расходов на оплату услуг  представителя в размере 40 000 руб. 00 коп.  

Руководствуясь ст. ст. 110,167, 168, ч.2 ст. 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  "Управление Торговля Строительство", ОГРН 1197456039417, г. Миасс  Челябинской области, удовлетворить.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "ТЕХНОЭРА", ОГРН 1067420016553, г. Чебаркуль Челябинской  области, в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Управление Торговля Строительство", ОГРН 1197456039417, г. Миасс  Челябинской области, основной долг в размере 288 045 руб. 50 коп.,  неустойку в размере 111 918 руб. 74 коп. за период с 25.05.2021 по  31.03.2022, с 01.10.2022 по 07.12.2023 и далее с 08.12.2023 производить  начисление неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки по  день фактического перечисления суммы задолженности 31 300 руб. 50  коп. и исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день  просрочки по день фактического перечисления суммы задолженности  256745 руб., расходы на оплату услуг представителя - 30 000 руб., в  возмещение расходов по уплате государственной пошлины – 10 999  руб.  

В остальной части в возмещение расходов на оплату услуг  представителя, отказать.  

 Возвратить обществу с ограниченной ответственностью  "Управление Торговля Строительство", ОГРН 1197456039417, г. Миасс  Челябинской области, государственную пошлину из федерального  бюджета в сумме 3 912 руб., излишне уплаченную по чеку-ордеру  ПАО Сбербанк Челябинское отделение 597/548 от 20.04.2023.  

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме),  путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления  арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья Е.А. Бахарева