АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-196032/24-67-1612

16 декабря 2024 года

г. Москва

 Арбитражный суд в составе:  

Судья: В.Г.Джиоев (единолично) при ведении протокола помощником судьи Н.С. Будько, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011 

дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛАДИН ИНЖИНИРИНГ" (Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.08.2014, ИНН: 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1" (Московская область, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.10.2014, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 2 107 262,10 руб., 

встречное исковое заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1" к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛАДИН ИНЖИНИРИНГ" о взыскании 2 803 267,79 руб.  

при участии: 

от истца: ФИО1 по дов-ти 16.08.2024 г., ФИО2 паспорт, ген.директор.  

от ответчика: ФИО3 по дов-ти от 29.12.2023 г., ФИО4 по дов-ти от 14.05.2024 г.  

РЕШИЛ:

Первоначальное исковое заявление удовлетворить. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛАДИН ИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 

<

***>) задолженность по Договорам подряда № 13/05-21 от 13.05.2021г., № 25-06 от 25.06.2021г., № 18.11. от 18.11.2021г. в размере 1 218 924 (один миллион двести восемнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) руб. 44 коп., неустойку по Договору подряда № 13/05-21 от 13.05.2021 г. за период 20.01.2023г. по 16.12.2024г. в размере 748 225 (семьсот сорок восемь тысяч двести двадцать пять) руб. 52 коп., неустойку по Договору подряда № 25-06 от 25.06.2021г. за период с 02.10.2022г. по 16.12.24г. в размере 57 107 (пятьдесят семь тысяч сто семь) руб. 94 коп., неустойку по Договору подряда № 18.11. от 18.11.2021 г. за период с 02.06.2023г. по 16.12.2024г. в размере  

22 123 (двадцать две тысячи сто двадцать три) руб. 15 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 33 232 (тридцать три тысячи двести тридцать два) руб. 00 коп.  

Встречное исковое заявление удовлетворить частично. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛАДИН ИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1" (ИНН: 

<

***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ Договорам подряда № 13/05-21 от 13.05.2021г., № 25-06 от 25.06.2021г., № 18.11. от 18.11.2021г. в размере 827 456 (восемьсот двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят шесть) руб. 61 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 68 159 (шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят девять) руб. 25 коп.  

В удовлетворении остальной части встречный исковых требований отказать.  

Произвести зачет встречных однородных требований в порядке ст. 410 ГК РФ, в результате которого взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛАДИН ИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 

<

***>) задолженность по Договорам подряда № 13/05-21 от 13.05.2021г., № 25-06 от 25.06.2021г., № 18.11. от 18.11.2021г. в размере 1 218 924 (один миллион двести восемнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) руб. 44 коп.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛАДИН ИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1" (ИНН: 

<

***>) расходы по уплате госпошлины в размере 34 927 (тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать семь) руб. 25 коп.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья В.Г. Джиоев