16_882003  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28  

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/  

Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-8552/2018

г. Южно-Сахалинск

4 июня 2019 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  

Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного  

заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании  

дело по исковому заявлению 

администрации муниципального образования «Южно-Курильский  

городской округ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 694500,  

Сахалинская область, Южно-Курильский район, пгт. Южно-Курильск,  

площадь Ленина 1) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Бигсан» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 694500, Сахалинская область,  

Южно-Курильский район, пгт. Южно-Курильск, ул. Строителей 5)  

третьи лица: комитет по управлению муниципальной собственностью  

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», 

о взыскании неустойки в размере 33 045 097 рублей, при участии: от истца: ФИО2 по доверенности № 14/2018 от 28.12.2018; от ответчика: ФИО3 по доверенности № 1 от 09.01.2019. в отсутствие представителя третьего лица. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования администрации муниципального образования  «Южно-Курильский городской округ» удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бигсан»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 694500, Сахалинская  область, Южно-Курильский район, пгт. Южно-Курильск, ул. Строителей  5) в пользу администрации муниципального образования «Южно- Курильский городской округ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  адрес: 694500, Сахалинская область, Южно-Курильский район, пгт. Южно- Курильск, площадь Ленина 1) неустойку в размере 33 045 097 (тридцать  три миллиона сорок пять тысяч девяносто семь) рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бигсан»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 694500, Сахалинская  область, Южно-Курильский район, пгт. Южно-Курильск, ул. Строителей  5) в доход федерального бюджета 188 225 (сто восемьдесят восемь тысяч  двести двадцать пять) рублей государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников