АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-6948/2023  

от 07 августа 2024 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначального иска общества с ограниченной ответственностью  "Проектгазстрой" к государственному казенному учреждению Архангельской области  "Главное управление капитального строительства" о взыскании 60 798 руб. 48 коп.  неустойки отказать.  

Встречный иск государственного казенного учреждения Архангельской области  "Главное управление капитального строительства" к обществу с ограниченной  ответственностью "Проектгазстрой" удовлетворить частично на сумму 83 379 руб. 48 коп.  неустойки. В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектгазстрой" (ОГРН  

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения Архангельской области  "Главное управление капитального строительства" (ОГРН 

<

***>) 83 379 руб. 48  коп. неустойки, а также 18 425 руб. 67 коп. в порядке поворота исполнения решения суда от  29.08.2023.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектгазстрой" (ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета 2716 рублей государственной пошлины по  встречному иску.  

Определение Арбитражного суда Архангельской области от 18.12.2023 о  распределении судебных расходов исполнению не подлежит.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья А.М. Низовцева