АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А59-2415/2022

г. Южно-Сахалинск

23 ноября 2022 года

Резолютивная часть решения суда объявлена 02 ноября 2022 года.

Решение суда в полном объеме изготовлено 23 ноября 2022 года.

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Тоннельно-мостовой отряд №30» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании неустойки по договорам подряда от 11.08.2017 № 100017/04470Д и от 16.07.2019 № 100019/03415Д,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью «Тоннельно-мостовой отряд №30» - И Ок Тя по доверенности от 24.01.2022,

от публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» - представитель не явился,

от третьего лица - временный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Тоннельно-мостовой отряд №30» ФИО2 - не явился,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Тоннельно-мостовой отряд №30» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области к публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» (далее - ответчик) с названным иском.

В обоснование исковых требований указано, что в нарушение договорных обязательств ответчик не полностью рассчитался за выполненные работы. В частности, ответчик не возвратил 10 814 057 рублей 75 копеек - сумму зарезервированных гарантийные удержаний от стоимости выполненных работ по окончании гарантийного срока, установленного условиями договоров подряда. В связи с просрочкой возврата истец рассчитал 223 851 рубль процентов за пользование чужими денежными средствами. Поскольку требования претензии об оплате задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами ответчик оставил без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании.

Определением от 27.05.2022 исковое заявление принято к рассмотрению в общем порядке судопроизводства. В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий истца ФИО2 (далее - третье лицо).

В отзыве на иск ответчик указал, что поскольку в ходе судебного разбирательства основной долг был погашен, то правовые основания для удовлетворения иска отсутствуют.

В связи с погашением основного долга, а также в связи с перерасчетом периода просрочки и уточнением в качестве оснований применения мер договорной ответственности, истец обратился к суду с заявлением в порядке статьи 49 АПК РФ об уточнении исковых требований. В заявлении истец просил взыскать с ответчика 811 054 рубля 33 копейки договорной неустойки. Расчет договорной неустойки произведен истцом из договорных ставок неустойки: за период с 01.01.2022 по 30.01.2022 по ставке 0,05 % и с 31.01.2022 по 31.03.2022 по ставке 0,1 %.

В порядке статьи 49 АПК РФ суд принял заявление истца об уточнении исковых требований и увеличении их размера, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает прав других лиц. 

Определением от 05.10.2022 судебное разбирательство судом отложено до 02.11.2022.

В судебном заседании после отложения судебного разбирательства представитель истца уточненные исковые требования поддержал, настаивал на удовлетворении иска.

Ответчик, мотивированный отзыв и контррасчет суду не представил, представителя в судебное заседание не направил.

В порядке статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, 11.08.2017 между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор подряда № 100017/04470Д (далее - договор от 11.08.2017), по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по строительству объекта: «Железнодорожный тупик материально-технических складов пгт. Ноглики», - в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его.

Согласно пункту 3.1 договора от 11.08.2017 цена договора в соответствии с расчетом цены договора (приложение № 2) не превысит 154 275 921 рубль 75 копеек, в том числе НДС (18 %) 23 533 615 рублей 18 копеек.

В соответствии с пунктом 4.1 договора от 11.08.2017 заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически выполненного объема работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, открытый в АО «ВБРР» (порядок перечисления денежных средств определен в приложении № 10), указанный в договоре, либо путем взаимозачета или иными не противоречащими законодательству способами.

Заказчик производит гарантийные удержания в размере 10 % от очередного платежа за выполненные работы в соответствии с пунктом 23.2 договора (пункт 4.2 договора от 11.08.2017).

Согласно пункту 4.4 договора от 11.08.2017 оплата выполненных работ производится заказчиком не ранее 45, но не позднее 60 календарных дней после предоставления подрядчиком оригиналов соответствующих первичных учётных документов в соответствии со статьей 13 договора и подписания в соответствии со статьей 6 договора актов сдачи-приемки. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом РФ сроки, заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры.

Пунктом 4.5 договора от 11.08.2017 предусмотрено, что датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета заказчика или дата подписания акта зачета взаимных требований. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему договору, проценты на сумму долга по статье 317.1 ГК РФ не начисляются.

В соответствии с пунктом 6.2.4 договора от 11.08.2017 приемка законченного строительством объекта производится по акту приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) или акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

Продолжительность гарантийного срока на объект составляет 24 месяца от даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) или акта приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией (по форме КС-14) (пункт 22.3 договора от 11.08.2017).

Согласно пункту 23.2.1 договора от 11.08.2017 заказчик резервирует 10 % стоимости фактически выполненных работ, включая стоимость материально-технических ресурсов, приобретаемых подрядчиком самостоятельно у поставщиков и приобретаемых подрядчиком у поставщиков, согласованных с заказчиком, до окончания строительства объекта. При резервировании из стоимости фактически выполненных работ исключается стоимость МТР, приобретаемых подрядчиком у заказчика в порядке, указанном в приложении № 6.

В соответствии с пунктом 23.2.2 договора от 11.08.2017 зарезервированная сумма выплачивается подрядчику не ранее 45, но не позднее 60 дней с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) или акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14), предоставления гарантии в соответствии с условиями статьи 23.1 договора и возврате материально-технических ресурсов заказчика в соответствии с приложением № 6.

Пунктом 23.2.3 договора от 11.08.2017 предусмотрено, что в случае непредоставления гарантии, указанной в статье 23.1 договора сумма резервирования выплачивается подрядчику только по истечении гарантийного срока на объект, либо по предоставлению такой гарантии в сроки, указанные в статье 4.4 договора.

Согласно пункту 24.1 договора от 11.08.2017 конкретные нарушения и меры ответственности за конкретные нарушения согласованы сторонами в приложении № 7.

Пунктом 1.1 приложения № 7 к договору от 11.08.2017 установлена ответственность заказчика за задержку заказчиком сроков оплаты на срок до 30 дней от срока наступления обязательства по оплате в размере 0,05 % от своевременно неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Пунктом 1.2 приложения № 7 к договору от 11.08.2017 установлена ответственность заказчика за задержку заказчиком сроков оплаты на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате в размере 0,1% от своевременно неоплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 20 % от своевременно неоплаченной суммы.

Также 16.07.2019 между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор подряда № 100019/03415Д (далее - договор от 16.07.2019), по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по строительству объекта: «Железнодорожный тупик материально-технических складов пгт. Ноглики», - в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его.

Согласно пункту 3.1 договора от 16.07.2019 цена договора в соответствии с расчетом цены договора (приложение № 2) не превысит 18 465 225 рублей 80 копеек, в том числе НДС (20 %) 3 077 537 рублей 63 копейки.

В соответствии с пунктом 4.1 договора от 16.07.20179 оплата выполненных работ производится заказчиком после 30 календарных дней после предоставления подрядчиком оригиналов соответствующих первичных учетных документов в соответствии со статьей 13 договора и подписания в соответствии с статьей 6 договора актов сдачи-приемки.

Заказчик производит гарантийные удержания в размере 2 % от очередного платежа за выполненные работы в соответствии с пунктом 23.2 договора (пункт 4.3 договора от 16.07.2019).

В соответствии с пунктом 6.2.4 договора от 16.07.2019 приемка законченного строительством объекта производится по акту приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) или акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

Продолжительность гарантийного срока на объект составляет 24 месяца от даты утверждения акта приёмки законченного строительством объекта (по форме КС-11) или акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14) (пункт 22.3 договора от 16.07.2019).

Согласно пункту 23.2.1 договора от 16.07.2019 заказчик резервирует 2 % стоимости фактически выполненных работ, включая стоимость материально-технических ресурсов, приобретаемых подрядчиком самостоятельно до окончания строительства объекта. При резервировании из стоимости фактически выполненных работ исключается стоимость МТР поставки заказчика в порядке, указанном в приложении № 6.

В соответствии с пунктом 23.2.2 договора от 16.07.2019 зарезервированная сумма выплачивается подрядчику не ранее 45, но не позднее 60 дней с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) или акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14), предоставления гарантии в соответствии с условиями пункта 23.1 договора и возврате МТР заказчика в соответствии с приложением № 6.

Пунктом 23.2.3 договора от 16.07.2019 предусмотрено, что в случае непредоставления гарантии, указанной в пункте 23.1 договора сумма резервирования выплачивается подрядчику только по истечении гарантийного срока на объект, либо по предоставлению такой гарантии в сроки, указанные в пункте 4.1 договора.

Согласно пункту 24.1 договора от 16.07.2019 конкретные нарушения и меры ответственности за конкретные нарушения согласованы сторонами в приложении № 7.

Пунктом 1.1 приложения № 7 к договору от 16.07.2019 установлена ответственность заказчика за задержку заказчиком сроков оплаты на срок до 30 дней от срока наступления обязательства по оплате в размере 0,05 % от своевременно неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Пунктом 1.2 приложения № 7 к договору от 16.07.20179 установлена ответственность заказчика за задержку заказчиком сроков оплаты на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате в размере 0,1% от своевременно неоплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 20 % от своевременно неоплаченной суммы.

По результатам выполнения работ 31.10.2019 между заказчиком и подрядчиком составлен и подписан акт приемки законченного строительством объекта № 1 по форме КС-11 в отношении объекта «Железнодорожный тупик материально-технических складов пгт. Ноглики». В соответствии с пунктом 12 акта подрядчик передал, а заказчик принял объект стоимостью по утвержденной проектно-сметной документации - 179 720 903 рубля 48 копеек (из которых 148 161 727 рублей 48 копеек стоимость строительно-монтажных работ). Согласно пункту 13 акта - 153 369 063 рубля 39 копеек стоимость принимаемых основных фондов (из которых 124 460 786 рублей стоимость строительно-монтажных работ).

При этом сумма резервирования по договору от 11.08.2017 составила 10 524 243 рубля 75 копеек, а сумма резервирования по договору от 16.07.2019 составила 289 814 рублей, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2021 по 31.03.2021, подписанным заказчиком и подрядчиком без замечаний и возражений.

Гарантийный срок по договору от 11.08.2017 и по договору от 16.07.2010 истек 31.10.2022. 

Поскольку сумму резервирования, фактически являющуюся частью выполненных, но неоплаченных заказчиком работ, заказчик подрядчику не возвратил, подрядчик направил заказчику претензию с требованием о возврате 10 814 057 рублей 75 копеек и процентов за пользование чужими денежными средствами в случае неоплаты указанной суммы.

В связи с тем, что требования претензии ответчик оставил без удовлетворения, истец обратился с рассматриваемыми исковыми требованиями в арбитражный суд.

В ходе судебного разбирательства ответчик погасил задолженность в размере 10 814 057 рублей 75 копеек, что подтверждается платежными поручениями, в том числе:

- от 25.08.2020 № 70967 на сумму 3 635 013 рублей 53 копейки,

- от 25.08.2022 № 70968 на сумму 289 814 рублей,

- от 25.08.2022 № 70969 на сумму 6 889 230 рублей 22 копейки.

В связи с указанными обстоятельствами, истец уточнил исковые требования и просил взыскать с ответчика 811 054 рубля 33 копейки. 

Из указанной суммы 789 318 рублей 28 копеек составляет неустойка по договору от 11.08.2017, рассчитанная за период с 01.01.2022 по 30.01.2022 по ставке 0,05 % и с 31.01.2022 по 31.03.2022 по ставке 0,1 %. 

Кроме того, также 21 736 рублей 05 копеек - сумма неустойки по договору от 16.07.2019, рассчитанная за период с 01.01.2022 по 30.01.2022 по ставке 0,05 % и с 31.01.2022 по 31.03.2022 по ставке 0,1 %.

Правоотношения сторон возникли из договора подряда и регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также общими положениями ГК РФ об обязательствах и договоре.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 720 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии со статьями 309, 310, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона в период времени, в течение которого они должны быть исполнены. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Факт выполнения истцом работ материалами дела подтвержден и ответчиком не оспаривается, равно как, не оспаривается ответчиком факт нарушения им обязательства по оплате выполненных работ путем выплаты сумм резервирования в соответствии с условиями пунктов 23.2.1, 23.2.3, 22.3 договоров от 11.08.2017 и от 16.07.2019. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 1.1 приложения № 7 к договору от 11.08.2017 и от 16.07.2019 установлена ответственность заказчика за задержку заказчиком сроков оплаты на срок до 30 дней от срока наступления обязательства по оплате в размере 0,05 % от своевременно неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Пунктом 1.2 приложения № 7 к договору от 11.08.2017 и от 16.07.20179 установлена ответственность заказчика за задержку заказчиком сроков оплаты на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате в размере 0,1 % от своевременно неоплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 20 % от своевременно неоплаченной суммы.

Поскольку факт просрочки исполнения ответчиком обязательств по оплате выполненных работ подтверждается материалами дела и не оспаривается ответчиком, требования истца о применении к ответчику меры ответственности в виде взыскания неустойки являются обоснованными.

Проверив расчет неустойки, суд находит его правильным и арифметическим верным, в связи с чем, суд удовлетворяет требования истца о взыскании с ответчика 811 054 рубля 33 копейки неустойки.

Оснований для снижения размера неустойки суд не находит.

Учитывая результат рассмотрения дела, в соответствии со статьей 110 АПК РФ, с учетом предоставленной истцу отсрочки уплаты государственной пошлины, на основании статьей 333.21, 333.22 Налогового кодекса РФ, судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска взыскиваются с ответчика в доход федерального бюджета в размере 19 221 рубля.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 171 и 176 АПК РФ, арбитражный суд

решил:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Тоннельно-мостовой отряд №30» 811 054 рубля 33 копейки неустойки.

Взыскать с публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» в доход федерального бюджета 19 221 рубль государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

 

Судья

М.В. Зуев