АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 76, тел.: (3852)29-88-01 

http://www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А03-8977/2017

г. Барнаул

26 октября 2017 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Антюфриевой С.П., при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств  аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

акционерного общества «Алтайкрайэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>), г.Барнаул Алтайского края  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная лесная компания  Лидер» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г.Барнаул Алтайского края  

о взыскании 183 874 руб. 24 коп. задолженности по договору энергоснабжения от  01.01.2007 № 426, из них 152 047 руб. 14 коп. – основного долга за период с октября по  ноябрь 2016 года, 31 827 руб. 10 коп. – пени за период с 22.11.2016 по 25.10.2017 в связи с  несвоевременным исполнением обязательств по оплате электрической энергии,  поставленной в период с октября по ноябрь 2016 года, а также пени в размере одной  стотридцатой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации,  действующей на день фактической оплаты суммы основного долга в размере 152 047 руб.  14 коп. за каждый день просрочки начиная с 26.10.2017,  

при участии в судебном заседании: 

от истца – представитель ФИО2 по доверенности № 341 от 16.01.2017,  паспорт,  

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом, 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная лесная  компания Лидер» в пользу акционерного общества «Алтайкрайэнерго» 183 874 руб.  24 коп. задолженности по договору энергоснабжения от 01.01.2007 № 426, из них  152 047 руб. 14 коп. – основного долга за период с октября по ноябрь 2016 года,  31 827 руб. 10 коп. – пени за период с 22.11.2016 по 25.10.2017 в связи с несвоевременным  исполнением обязательств по оплате электрической энергии, поставленной в период с  

октября по ноябрь 2016 года, а также 2000 руб. в возмещение расходов по оплате  государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная лесная  компания Лидер» в пользу акционерного общества «Алтайкрайэнерго» пени с  26.10.2017 в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей  на день фактической оплаты задолженности, за каждый день просрочки по день  фактического исполнения обязательства по оплате суммы основного долга в размере  152 047 руб. 14 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная лесная  компания Лидер» в доход федерального бюджета Российской Федерации 4516 руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в  течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию –  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Арбитражного суда Алтайского края С.П. Антюфриева