12_995205  

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Именем Российской Федерации  Р Е Ш Е Н И Е 

  (резолютивная часть)  Дело № А59-187/2019 г. Южно-Сахалинск «17» июля 2020 года 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Пустоваловой Т.П. при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по  

 - иску Областного казенного учреждения «Дирекция по реализации  программ строительства Сахалинской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, адрес регистрации: 693000, обл. Сахалинская, г. Южно- Сахалинск, ул. Пушкина, д. 80, оф. 216) к Обществу с ограниченной  ответственностью «Сириус» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  адрес регистрации: 693000, 

<

...>) о взыскании ущерба, неустойки,  

- встречному иску ООО «Сириус» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, адрес регистрации: 693000, обл. Сахалинская, г. Южно- Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 47) к Областному казенному учреждению  «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес регистрации: 693000, 

<

...>) о  признании недействительным решения № 07-2719 от 11 декабря 2018 года  

об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта  

 № 0161200003718000054_321552 от 29 июня 2018 года по объекту  

«Детский сад на 110 мест в с. Ильинское», при участии от истца: ФИО2 по доверенности № 7 от 30.12.2019; 

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 09.02.2019;  от третьих лиц:  

ООО «СахСпецСтрой»: не явился;  Сахалинское УФАС: не явился; 

Ассоциация РООР «Сахалинское Саморегулируемое Объединение  

Стройителей»: не явился; 

 Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Иск  Областного казенного учреждения «Дирекция по реализации  программ строительства Сахалинской области» удовлетворить.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сириус» в  пользу Областного казенного учреждения «Дирекция по реализации  программ строительства Сахалинской области» 47 925 018 рублей 14  копеек – основного долга, 500 000 рублей – штрафа, всего 48 425 018  рублей 14 копеек.  

В удовлетворении встречного иска ООО «Сириус» отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сириус»  200 000 рублей государственной пошлины в доход федерального бюджета.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его  принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный  суд Сахалинской области.  

Судья Т.П. Пустовалова