254/2018-218901(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;  

http://www.saratov.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-3084/2018

город Саратов

04 декабря 2018 года

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд   

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью  «Котовский кирпичный завод» в части.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Газпроектмонтаж» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Котовский кирпичный завод» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку по  договору подряда № 27/2016 от 27.06.2016 года за период с 12.09.2016 года по 30.11.2016 года в  размере 2180376 рублей 31 копейки, расходы на оплату услуг представителя в размере 8438  рублей.  

В остальной части в удовлетворении искового заявления Общества с ограниченной  ответственностью «Котовский кирпичный завод» отказать.  

Встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью  «Газпроектмонтаж» удовлетворить в части.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Котовский кирпичный завод»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Газпроектмонтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность по договору  подряда № 27/2016 от 27.06.2016 года в размере 162122 рублей 94 копеек.  

В остальной части в удовлетворении встречного искового заявления Общества с  ограниченной ответственностью «Газпроектмонтаж» отказать.  

Произвести зачёт первоначальных исковых требований и встречных исковых  требований. В результате зачёта первоначальных исковых требований и встречных исковых  

требований взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Газпроектмонтаж» (ОГРН  1166451055396, ИНН 6451009215) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Котовский кирпичный завод» (ОГРН 1143443033348, ИНН 3443933530) неустойку по  договору подряда № 27/2016 от 27.06.2016 года за период с 12.09.2016 года по 30.11.2016 года в  размере 2018253 рублей 37 копеек, расходы на оплату услуг представителя в размере 8438  рублей.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Котовский кирпичный завод»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход бюджета государственную пошлину в  размере 32145 рублей.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Газпроектмонтаж» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход бюджета государственную пошлину в размере 34381  рубля.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную, кассационную  инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, путем подачи соответствующей жалобы через арбитражный суд первой  инстанции.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1