1692/2019-55800(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-27216/2018

г. Казань

11 марта 2019 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе  председательствующего судьи Прокофьева В.В., при ведении аудиопротоколирования и  составлении протокола судебного заседания помощником судьи Филипповой К.Ф., рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью  "Производственно-строительное объединение "Директива", г.Казань (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Феста", г.Казань (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании по договору № 16Ф/2016 от 20.06.2016г. – 770  000 руб. 71 коп. долга и 919 964 руб. 89 коп. договорной неустойки, по договору № 19Ф/2016  от 01.07.2016г. – 70 840 руб. 04 коп. долга и 41 158 руб. 06 коп. договорной неустойки, по  договору № 29Ф/2016 от 08.08.2016г. – 408 464 руб. 96 коп. долга и 87 003 руб. 04 коп.  договорной неустойки, по договору № 34Ф/2016 от 31.08.2016г. – 150 039 руб. 67 коп. долга и  9 032 руб. 39 коп. договорной неустойки, по договору № 37Ф/2016 от 01.09.2016г. – 606 113  руб. 26 коп. долга и 51 149 руб. 20 коп. договорной неустойки, по договору № 38-2Ф/2016 от  24.09.2016г. – 736 360 руб. 70 коп. долга и 332 835 руб. 04 коп. договорной неустойки, по  договору № 44Ф-1/2016 от 24.10.2016г. – 214 685 руб. 58 коп. долга и 17 760 руб. 29 коп.  договорной неустойки, по договору № 45Ф-1/2016 от 31.10.2016г. – 185 465 руб. 81 коп. долга  и 8 364 руб. 51 коп. договорной неустойки, по договору № 2.1-Ф/2017 от 20.01.2017г. – 274  676 руб. 83 коп. долга и 11 241 руб. 92 коп. договорной неустойки,  

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Феста", г.Казань  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью  "Производственно-строительное объединение "Директива", г.Казань (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки в размере 13 006 258 руб. 36 коп., из которых: 10  968 389,35 рублей неустойка по договору № 16Ф/2016 от 20.06.2016г.; 29 752, 82 руб.  неустойка по договору № 19Ф/2016 от 01.07.2016г.; 116 149,41 руб. неустойка по договору №  34Ф/2016 от 31.08.2016 г.; 790 230,61 руб. неустойка по договору № 37Ф/2016 от 01.09.2016г.;  386 589,37 руб. неустойка по договору № 38-2Ф/2016 от 24.09.2016г.; 203 730,72 руб.  неустойка по договору № 44Ф-1/2016 от 24.10.2016г.; 476 121,81 руб. неустойка по договору №  45Ф-1/2016 от 31.10.2016г.; 35 294,27 руб. неустойка по договору № 2.1-ф/2017 от 20.01.2017  г.,  

с участием: от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 19.06.2018 от ответчика  – ФИО2, представитель по доверенности от 24.05.2017г., 

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Феста", г.Казань (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "Производственно-строительное объединение "Директива", г.Казань (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) по договору № 16Ф/2016 от 20.06.2016г. – 218 872 руб. 03 коп. долга и 80  000 руб. неустойки; по договору № 19Ф/2016 от 01.07.2016г. – 70 840 руб. 04 коп. долга и 20  000 руб. неустойки; по договору № 34Ф/2016 от 31.08.2016г. – 150 039 руб. 67 коп. долга и 8  582 руб. 27 коп. неустойки; по договору № 37Ф/2016 от 01.09.2016г. – 606 113 руб. 26 коп.  долга и 35 365 руб. 04 коп. договорной неустойки; по договору № 38-2Ф/2016 от 24.09.2016г. –  736 360 руб. 70 коп. долга и 120 000 руб. неустойки; по договору № 44Ф-1/2016 от 24.10.2016г.  – 214 685 руб. 58 коп. долга и 13 551 руб. 71 коп. неустойки; по договору № 45Ф-1/2016 от  31.10.2016г. – 185 465 руб. 81 коп. долга и 7 029 руб. 15 коп. неустойки; по договору № 2.1- Ф/2017 от 20.01.2017г. – 274 676 руб. 83 коп. долга и 9 045 руб. 18 коп. договорной неустойки;  37 979 руб. расходов по госпошлине.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Производственно- строительное объединение "Директива", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу Общества с ограниченной ответственностью "Феста", г.Казань (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 2 700 000 руб. неустойки по договору № 16Ф/2016 от 20.06.2016г.; 8 000  руб. неустойки по договору № 19Ф/2016 от 01.07.2016г.; 30 000 руб. неустойки по договору №  34Ф/2016 от 31.08.2016 г.; 200 000 руб. неустойки по договору № 37Ф/2016 от 01.09.2016г.;  100 000 руб. неустойки по договору № 38-2Ф/2016 от 24.09.2016г.; 50 000 руб. неустойки по  договору № 44Ф-1/2016 от 24.10.2016г.; 120 000 руб. неустойка по договору № 45Ф-1/2016 от  31.10.2016г.; 10 000 руб. неустойки по договору № 2.1-ф/2017 от 20.01.2017 г.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Производственно- строительное объединение "Директива", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета госпошлину в размере 88 031 руб.  

Произвести зачет удовлетворенных исковых требований по первоначальному и  встречному искам.  

Взыскать в результате зачета с Общества с ограниченной ответственностью  "Производственно-строительное объединение "Директива", г.Казань (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Феста", г.Казань  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) денежные средства в размере 429 393 руб. 73 коп.  

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-строительное  объединение "Директива", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) справку на  возврат из федерального бюджета госпошлины в размере 9 497 руб.  

Исполнительные листы и справку выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Судья В.В. Прокофьев  Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 09.02.2018 8:47:45

Кому выдана Прокофьев Владимир Владимирович