АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть) 

«

Дело № А38-1984/2017

г. Йошкар-Ола

31» мая 2017 года

Арбитражный суд Республики Марий Эл  

в лице судьи Казаковой В.Н. при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Протасовым Д.Ю. рассмотрел в открытом судебном заседании дело 

по иску муниципального унитарного предприятия «Йошкар-Олинская тепло- электроцентраль № 1» муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Столица» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании основного долга и неустойки  с участием представителей:  

от истца – ФИО1 по доверенности;  от ответчика – не явился, заявил о рассмотрении дела в его отсутствие;  

Руководствуясь статьями 110, 150-151, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный  суд  

РЕШИЛ:

1. Прекратить производство по делу в части взыскания основного долга в  сумме 309 535 руб. 85 коп. в связи с отказом истца от требования.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Столица» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального унитарного предприятия «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль   № 1» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 539 012 руб. 59 коп.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Столица» (ИНН 1215161257, ОГРН 1111215007837) в доход феде- рального бюджета государственную пошлину в сумме 13 780 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики  Марий Эл.  

Судья В.Н. Казакова