1119_1698265  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 

http://www.udmurtiya.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А71- 4888/2021

г. Ижевск

29 сентября 2022 года

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Удмуртской Республики  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  Специализированный застройщик "Железно Ижевск" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик "Железно Ижевск" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  162 173 руб. 53 коп. неосновательного обогащения, 182 305 руб. 52 коп.  неустойки, 3 524 руб. 14 коп. в возмещение расходов по оплате  государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  Специализированный застройщик "Железно Ижевск" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 2 286 руб. 00 коп.  государственной пошлины.  

Встречные исковые требования индивидуального предпринимателя  ФИО1 (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  Специализированный застройщик "Железно Ижевск" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 227 646  руб. 92 коп. долга, 109 166 руб. 29 коп. неустойки, 9 671 руб. 73 коп. в  возмещение расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований  отказать.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 50 руб. 00 коп. государственной пошлины.  

Произвести зачет встречных требований по первоначальному и  встречному искам.  

В результате проведенного судом зачета взыскать с индивидуального  предпринимателя ФИО1 (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  Специализированный застройщик "Железно Ижевск" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 1 518 руб. 25 коп. неустойки.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд г.Пермь  через Арбитражный суд Удмуртской Республики в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме).  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Семнадцатого  арбитражного апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru.  

Судья О. В. Бусыгина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 20.01.2022 8:05:20

Кому выдана Бусыгина Оксана Васильевна