Арбитражный суд Липецкой области пл.Петра Великого, д.7, г. Липецк, 398019 http://lipetsk.arbitr.ru, е-mail: info@lipetsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А36-6045/2020

г. Липецк

18 октября 2021 года

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Левченко Ю.М., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Коростелевой Н.Ю., рассмотрев в  судебном заседании заявление  

Общества с ограниченной ответственностью «Инновационная проектно-строительная  компания» (ОГРН 1134824002741, ИНН 4824062620, г. Липецк, ул. Юношеская, д. 46, оф.  403)  

к индивидуальному предпринимателю Бочкову Александру Юрьевичу (ОГРНИП  317623400040343, ИНН 623202104328, г. Липецк)  

о взыскании 779 623 руб. 75 коп., в том числе: 588 397 руб. неосновательного  обогащения, 191 226 руб. 75 коп. неустойки за период с 10.08.2019г. по 29.06.2020г.  

при участии в судебном заседании: 

от истца: Мягкова Е.Е. – представитель по доверенности № 2 от 11.01.2021г., адвокат,  удостоверение от 05.11.2005г.,  

от ответчика: Толстиков И.Н. – представитель по доверенности от 27.08.2021г., диплом   № 17065 от 01.03.2011г.,  

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить в части. 

Взыскать с Бочкова Александра Юрьевича (ИНН 623202104328) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «Инновационная проектно-строительная компания» (ОГРН  1134824002741, ИНН 4824062620, г. Липецк, ул. Юношеская, д. 46, оф. 403) 776 684 руб. 04  коп., в том числе: 588 397 руб. неосновательного обогащения, 188 287 руб. 04 коп. неустойки  за период с 15.08.2019г. по 29.06.2020г., а также 18 521 руб. судебных расходов по оплате  государственной пошлины.  

В остальной части в удовлетворении иска и заявления о взыскании судебных расходов  отказать.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Инновационная проектно-строительная компания» (ОГРН 1134824002741, ИНН 4824062620, г. Липецк, ул.  Юношеская, д. 46, оф. 403) из федерального бюджета 1750 руб. государственной пошлины,  излишне уплаченной на основании платежного поручения № 5792 от 17.08.2020г.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента изготовления в  полном объеме и в этот срок может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Липецкой области.  

Судья Ю.М.Левченко