110/2019-84273(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-23383/2018

г. Хабаровск

05 июня 2019 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; место нахождения: 681000,  

<

...>)  

к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное  военно-строительное управление № 12» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>; место нахождения: 125212, 

<

...>)  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора: Общество с ограниченной ответственностью «Центральная  Инжиниринговая Компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>;  адрес: 107031, 

<

...>, пом. V, ком.  18, оф. 26)  

о взыскании 88 006 039 руб. 98 коп. 

и по встречному иску Федерального государственного унитарного  предприятия «Главное военно-строительное управление № 12»  

к Публичному акционерному обществу «Амурский судостроительный  завод»  

о признании недействительным одностороннего отказа от договора   № 79/08-2017 от 03.07.2017  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия  «Главное военно-строительное управление № 12» в пользу Публичного  акционерного общества «Амурский судостроительный завод» неустойку в  размере 42 750 000 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими  денежными средствами за период с 27.10.2018 по 30.11.2018 в размере  1 949 142 руб. 21 коп. и судебные расходы по оплате государственной  пошлины в размере 198 734 руб. 00 коп., всего 44 897 876 руб. 21 коп.  

В удовлетворении остальной части требований по первоначальному  иск отказать.  

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия  «Главное военно-строительное управление № 12» в доход федерального  бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Д.Л. Малашкин  Электронная подпись действительна. Данные ЭП:

Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента

Дата 24.05.2019 7:53:45

Кому выдана Малашкин Дмитрий Леонидович