12040/2017-119739(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-9367/2017

г. Оренбург

11 декабря 2017 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  Лезиной Л.В. при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «СКМ», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, п.Пригородный  Оренбургского района Оренбургской области,  

к обществу с ограниченной ответственностью Строительной  корпорации «Горизонт», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  г.Новотроицк Оренбургской области,  

о взыскании 527 395 руб. 35 коп., 

встречному иску общества с ограниченной ответственностью  Строительной корпорации «Горизонт», ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>, г.Новотроицк Оренбургской области, к обществу с ограниченной ответственностью «СКМ», 

ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, п.Пригородный  Оренбургского района Оренбургской области,  

о взыскании 74 789 руб. 85 коп., 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования общества с ограниченной  ответственностью «СКМ» по первоначальному иску удовлетворить  частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Строительной корпорации «Горизонт» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «СКМ» 523 219 руб. 29 коп., в том  

числе: 486 060 руб. основного долга, 37 159 руб. 29 коп. неустойки, а  также 13 212 руб. в возмещение судебных расходов по уплате  государственной пошлины.  

В оставшейся части в удовлетворении исковых требований  отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Строительной корпорации «Горизонт» в доход федерального бюджета  336 руб. государственной пошлины.  

2. Исковые требования общества с ограниченной  ответственностью Строительной корпорации «Горизонт» по  встречному иску удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СКМ»в  пользу общества с ограниченной ответственностью Строительной  корпорации «Горизонт» 71 957 руб. 65 коп. неустойки, а также  

2 879 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной  пошлины.  

3. Произвести зачет требований по первоначальному и встречному  искам.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Строительной корпорации «Горизонт» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «СКМ» 461 594 руб. 64 коп.  

Исполнительные листы выдать взыскателю и налоговому органу в  порядке статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме)  через Арбитражный суд Оренбургской области.  

 Судья Л.В. Лезина