АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-12133/2022

г. Владивосток

17 августа 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 августа 2022 года . 

Полный текст решения изготовлен 17 августа 2022 года.

            Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Буров А.В.,

Протокол ведет секретарь судебного заседания Препелица Д.Л.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску   Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания КФК"   (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД ФОРЧУН"  (ИНН 

<

***>; 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 

<

***>)

о взыскании

При участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1 по доверенности от 01.04.2022, диплом.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания КФК"   обратилось с иском к  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД ФОРЧУН"  о взыскании санкций за просрочку оплаты работ.

Истец уточнил исковые требования до 7134783,76 руб. пеней рассчитав их по 31.03.2022.

Уточнения судом приняты.

Суд перешел к судебному разбирательству в настоящем судебном заседании.

Проанализировав материалы дела суд установил следующее.

14.03.2019   между Обществом с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания КФК» (далее - истец, ООО «РСК КФК», Генподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Даймонд Форчун» - (далее- ответчик, ООО «Даймонд Форчун», Заказчик) был заключен договор генерального подряда №К/18-09-2101.

В соответствии с п.3.1. договора Генподрядчик выполняет работы на сумму не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей без авансирования. 

ООО «Даймонд Форчун» не оплатило стоимость выполненных по договору работ.

23.07.2020   г. решением Арбитражного суда Приморского по делу № А51-2141/2020 удовлетворены исковые требования ООО «РСК КФК» к ООО «Даймонд Форчун» о взыскании 36626200 основного долга по договору генерального подряда № К/18-09-2101 от 14.03.2019.

До настоящего времени требование исполнительного листа не исполнено.

Согласно ч. 1 ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п.3.4. вышеуказанного договора оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ по Форме КС-2 и Справке о стоимости выполненных работ и затрат по Форме КС-3, в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания.

Последние работы сданы истцом ответчику по КС-2 №4 от 28.06.2019 на сумму 8 951 400 рублей,

Согласно п 9.6 Договора при просрочке оплаты Генподрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,02 % от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Таким образом, пеня за просрочку оплаты ООО «Даймонд Форчун» основного долга за период с 01.08.2019 по 31.03.2022 составляет 7134783,76 руб.

Расчет судом проверен и признан верным.

Государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета в части уменьшения суммы иска, в оставшейся части взыскивается с ответчика в пользу истца в соответствии со ст.110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

р е ш и л:

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД ФОРЧУН" (ИНН 

<

***>) в пользу Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания КФК" (ИНН  

<

***>) 7193457,76 руб., составляющих 7134783,76 руб. санкций, 58674 руб. государственной пошлины.

Возвратить Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания КФК" (ИНН  

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2344,00 руб. уплаченной по платежному поручению № 1061  от 12.07.2022 на сумму 61018,00 руб. (в силу абз.8 п.3 ст.333.40 НК РФ выдача справки не производится).

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Судья                                                                                                  Буров А.В.