АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28, 

http://sakhalin.arbitr.ru info@sakhalin.arbitr.ru 

факс 460-952 тел. 460-945 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А59-2677/2019

г. Южно-Сахалинск

21 октября 2019 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Горбачевой  Т.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Че С.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А59-2677/2019  

по исковому заявлению муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства» Углегорского городского  округа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «МКМТ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по  муниципальному контракту в размере 5 536 368 рублей 10 копеек,  расходов по оплате госпошлины в размере 50 682 рубля,  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «МКМТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к муниципальному казенному учреждению «Управление  капитального строительства» Углегорского городского округа (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании убытков в виде расходов на проведение инженерных  изысканий в размере 2 000 000 рублей,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований  относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью  «Базис», областное автономное учреждение «Управление государственной  экспертизы Сахалинской области»,  

руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства» Углегорского городского  округа удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МКМТ» в  пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства» Углегорского городского округа неустойку за просрочку  исполнения обязательств по муниципальному контракту в размере 672 726  рублей 60 копеек.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МКМТ» в  доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение  искового заявления в сумме 6 158 рублей 40 копеек.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения суда в  законную силу.  

Возвратить муниципальному казенному учреждению «Управление  капитального строительства» Углегорского городского округа из  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 50 682  (Пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля, уплаченную за  рассмотрение искового заявления платежным поручением № 42 от  22.03.2019 года.  

Выдать справку на возврат государственной пошлины.  

Обществу с ограниченной ответственностью «МКМТ» в  

удовлетворении исковых требований отказать полностью. 

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  

апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в  

течение одного месяца со дня его принятия. 

Судья Т.С. Горбачева