9_9600019  

Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-107682/19

г. Москва

13 мая 2020 года.

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-107682/19 по иску ООО "ГК "АТА"  (ОГРН 

<

***>) к АО "Люберецкий Водоканал" (ОГРН 

<

***>) о взыскании 2396809,74 руб.  задолженности по договору подряда № 2019.65013 от 15.03.2019, 2175153 руб. обеспечение исполнения  обязательств по договору, 17729,82 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за  период с 21.10.2019 по 30.11.2019, 65 000 руб. расходов за услуги представителя, а также встречный иск АО  "Люберецкий Водоканал" к ООО "ГК "АТА" о взыскании 41327919 руб. неустойки по договору подряда №  2019.65013 от 15.03.2019,  

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ГК "АТА" в пользу АО "Люберецкий Водоканал" 870061 руб. 60 коп. неустойки  по договору подряда № 2019.65013 от 15.03.2019, а также 200000 руб. расходов по оплате государственной  пошлины.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований и требований первоначального  иска отказать.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд,  вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба.  

Судья П.И. Машин