АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, 

<

...>  

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru https://tatarstan.arbitr.ru https://my.arbitr.ru тел. 

<

***> 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-7862/2025

г. Казань

19 июня 2025 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Осиповой  

Г.Ф., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

истца - Акционерного общества "Сетевая компания", г.Казань, (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) 

к ответчику - Обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик  

"Замелекесье НЧ", 

<

...> (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) 

о взыскании 2 439 794 руб. 25 коп. долга, 2 897 255 руб. 68 коп. неустойки за период с 16.12.2024  

по 20.03.2025, 

руководствуясь статьями 110, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан, 

РЕШИЛ:

Заявление истца - Акционерного общества "Сетевая компания", г.Казань, (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) об отказе от иска в части взыскания 2 439 794 руб. 25 коп. долга принять.  

Производство по делу в указанной части прекратить. Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Замелекесье НЧ", 

<

...> (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Акционерного общества "Сетевая компания", г.Казань, (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 579 451 руб. 55 коп. неустойки и 159 494 руб. в возмещение расходов по государственной пошлине.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Замелекесье НЧ", 

<

...> (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 25 617 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.  

Судья Г.Ф. Осипова