83_33916723 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке статьи 176 АПК РФ)  Именем Российской Федерации

Дело № А40-221415/2022-83-1198

г. Москва

22 ноября 2022 г.

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83-1198),  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Елпаевой Е.В.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"  (ИНН 7731084175) к ООО Спецзастройщик СК "Азимут" (ИНН 1901091968) о взыскании  неустойки по договору подряда № 23/337 от 15.04.2020 в размере 2 428 214 руб. 23 коп.,  

при участии: 

от истца – Соколов А.М. на основании доверенности № 9/45 от 09.12.2021,  от ответчика – Кадочников Д.В. на основании доверенности от 31.08.2022,  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО Спецзастройщик СК "Азимут" (ИНН 1901091968) в пользу АО "Концерн  

ВКО "Алмаз - Антей" (ИНН 7731084175) неустойку в размере 848 115 руб. 40 коп., а также  

расходы по оплате государственной пошлины в размере 12 274 руб. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый  

арбитражный апелляционный суд. 

Судья: В.П. Сорокин