АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-3300/2024

г. Новосибирск

13 июня 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сурмановой Л.А.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью Птицефабрика «Улыбино» (ОГРН 1165476055030), г. Искитим, к обществу  с ограниченной ответственностью СК «Шелковый путь» (ОГРН 1175476055215), г.  Новосибирск, о взыскании пени по дополнительному соглашению № 70 от 04.07.2023 к  договору подряда № 04/09 от 04.09.2018 за период с 21.09.2023 по 05.02.2024 в размере  2 802 857 руб. 97 коп., штрафа по дополнительному соглашению № 70 от 04.07.2023 к  договору подряда № 04/09 от 04.09.2018 за период с 21.09.2023 по 05.02.2024 в размере  27 600 000 руб., пени за нарушение сроков завершения работ по дополнительному  соглашению № 73 от 22.08.2023 к договору подряда № 04/09 от 04.09.2018 за период с  21.09.2023 по 05.02.2024 в размере 48 913 руб. 02 коп. Лица, участвующие в деле и процессе:  от истца - Шкуратов Д. А. (доверенность № Ю-12-ПФ/22 от 03.02.2022, паспорт, диплом  (онлайн); от ответчика – Ларионова Э.Б. (доверенность от 28.02.2024, паспорт, диплом),  

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК «Шелковый путь» (ОГРН  1175476055215) в пользу общества с ограниченной ответственностью Птицефабрика  «Улыбино» (ОГРН 1165476055030) пени по дополнительному соглашению № 70 от 04.07.2023  к договору подряда № 04/09 от 04.09.2018 за период с 21.09.2023 по 05.02.2024 в размере 280  285 руб. 80 коп., штрафа по дополнительному соглашению № 70 от 04.07.2023 к договору  подряда № 04/09 от 04.09.2018 в размере 200 000 руб., пени за нарушение сроков завершения  работ по дополнительному соглашению № 73 от 22.08.2023 к договору подряда № 04/09 от  04.09.2018 за период с 21.09.2023 по 05.02.2024 в размере 4 891 руб. 30 коп, а так же расходы  по оплате государственной пошлины в размере 2 792 руб.  

В остальной части отказать. 

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его  принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный  апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно  было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Новосибирской области.  

Судья Д.Н. Дорофеева