АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 http://www.udmurtiya.arbitr.ru; е-mail: info@udmurtiya.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А71-3777/2017

г. Ижевск

27 июня 2017 года

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Удмуртской Республики  

Р Е Ш И Л:

1. Признать ответчиком по делу Федеральное государственное  унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление № 8»  (ОГРН 1021801655523, ИНН 1835038790).  

2. Взыскать с Федерального государственного унитарного  предприятия «Главное военно-строительное управление № 8» (ОГРН  1021801655523, ИНН 1835038790) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Рупр» (ОГРН 1127447000878, ИНН 7447204568) 1129782  руб. 38 коп. долга, 105885 руб. 16 коп. процентов за пользование чужими  денежными средствами за период с 22.04.2016 по 30.05.2017 по договору  субподряда от 15.12.2015 № 286, 1498740 руб. 78 коп. долга, 148913 руб. 94  коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с  17.03.2016 по 30.05.2017 по договору субподряда от 21.01.2016 № 306,  1044549 руб. 95 коп. долга, 117235 руб. 97 коп. процентов за пользование  чужими денежными средствами за период с 17.03.2016 по 30.05.2017 по  договору субподряда от 15.04.2016 № 326, а также 43224 руб. 00 коп. в  возмещение расходов по оплате государственной пошлины.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Рупр»  (ОГРН 1127447000878, ИНН 7447204568) в пользу Федерального  государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное  управление № 8» (ОГРН 1021801655523, ИНН 1835038790) 184223 руб. 16  коп. неустойки за период с 21.06.2016 по 12.07.2016 по договору субподряда  от 15.12.2015 № 286, 65069 руб. 10 коп. неустойки за период с 21.06.2016 по  12.07.2016 по договору субподряда от 17.12.2015 № 288, 794071 руб. 96 коп.  неустойки за период с 01.04.2016 по 06.06.2016 по договору субподряда от  21.01.2016 № 306, 244635 руб. 28 коп. неустойки за период с 01.05.2016 по  

06.06.2016 по договору субподряда от 15.04.2016 № 326, а также 21455 руб.  00 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.  

4. В удовлетворении остальной части иска отказать. 

5. Произвести зачет удовлетворенных исковых требований, в  результате которого взыскать с Федерального государственного унитарного  предприятия «Главное военно-строительное управление № 8» (ОГРН  1021801655523, ИНН 1835038790) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Рупр» (ОГРН 1127447000878, ИНН 7447204568) 105885  руб. 16 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за  период с 22.04.2016 по 30.05.2017 по договору субподряда от 15.12.2015   № 286, 1362292 руб. 66 коп. долга, 148913 руб. 94 коп. процентов за  пользование чужими денежными средствами за период с 17.03.2016 по  30.05.2017 по договору субподряда от 21.01.2016 № 306, 1044549 руб. 95 коп.  долга, 117235 руб. 97 коп. процентов за пользование чужими денежными  средствами за период с 17.03.2016 по 30.05.2017 по договору субподряда от  15.04.2016 № 326.  

6. Возвратить из федерального бюджета Федеральному  государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное  управление № 8» (ОГРН 1021801655523, ИНН 1835038790) государственную  пошлину в размере 794 руб. 00 коп., уплаченную по платежному поручению  от 29.03.2017 № 443. Выдать справку.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Удмуртской Республики.  

Судья С. В. Темерешева