АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-6271/2024

г. Салехард

10 июля 2024 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Садретиновой Н.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Ругиной В.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  Департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью Строительная компания «Севердорстрой» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) о взыскании неустойки в размере 2 700 000 рублей за невыполнение  обязанностей по разработке и своевременному представлению проекта освоения лесов  для проведения государственной экспертизы по договору аренды лесного участка   № 155/Л-22/200/Л-21 от 29.04.2022,  

при участии в судебном заседании: 

от истца - Департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого  автономного округа - ФИО1 по доверенности от 01.08.2023 № 226 (диплом  ВСГ 3975408);  

от ответчика - общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Севердорстрой» - ФИО2 по доверенности № 107/23 от 21.12.2023,  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167 - 170, 171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Севердорстрой» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес место нахождения:  121596, 

<

...>, эт 8 пом II к 38д о 93) в пользу  Департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) неустойку за невыполнение обязанностей  по разработке и своевременному представлению проекта освоения лесов для  проведения государственной экспертизы по договору аренды лесного участка от  29.04.2022 № 115/Л-22/200/Л-21 в размере 540 000 руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Севердорстрой» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес место нахождения:  121596, 

<

...>, эт 8 пом II к 38д о 93) в доход  федерального бюджета России государственную пошлину в размере 7300 руб.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в  полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через арбитражный суд Ямало- Ненецкого автономного округа, в том числе посредством заполнения формы,  размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Н.М. Садретинова

Судья