АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Краснодар                                                                                   Дело № А32-29481/2021

«21» февраля 2022 года

 

Резолютивная часть Решения объявлена 09 февраля 2022 года. 

Решение в полном объёме изготовлено 21 февраля 2022 года.

 

    Арбитражный суд Краснодарского края в составе председательствующего

судьи                                                                             Шкира Д.М.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Изосимовой В.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению

индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Краснодар, (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),

к Управлению Архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Туапсинский район, (1),

Администрации муниципального образования Туапсинский район, (2),

третье лицо: Администрация Небугского сельского поселения Туапсинского района, с. Небуг, Туапсинский район, Краснодарский край

 

о признании незаконными отказов в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства от 27.04.2021 № 1095/032, № 1094/032, № 1093/032,  № 1104/032, № 1105/032, № 1106/032, об обязании выдать разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства,

 

при участии в судебном заседании:

от заявителя: ФИО2 – доверенность от 11.06.2021 № 23АВ1260785 (диплом); 

от заинтересованных  лиц: 1 – не явился, извещен, 2 – не явился, извещен;

от третьего лица: не явился, извещен; 

 

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1, г. Краснодар, (далее – заявитель, предприниматель) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к Управлению Архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Туапсинский район (далее – заинтересованное лицо, управление) о признании незаконными отказов в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства от 27.04.2021 № 1095/032, № 1094/032, № 1093/032,  № 1104/032, № 1105/032, № 1106/032, об обязании Управление Архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Туапсинский район: выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Коммерческо-спортивный парк с организацией площадки для стритбола с блоком раздевалок» на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:456; выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Коммерческо-спортивный парк с организацией площадки для настольного тенниса с блоком раздевалок» на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:457; выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Спортивно-игровая площадка для настольного тенниса с блоком раздевалок» на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:458; выдать разрешение  на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Спортивно-игровые площадки для стритбола с блоками  раздевалок» на  земельном  участке  с  кадастровым  номером 23:33:0108003:444; выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Спортивно-игровая площадка для баскетбола с блоком раздевалок по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Тюменский, территория бывшего рыбколхоза «Родина», на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:0005.

Основания, по которым заявлены требования, изложены в заявлении и документальных доказательствах к нему. 

В судебном заседании представитель заявителя заявленные требования поддержал в полном объёме. Так указал, что заявитель обеспечил строительство объектов капитально строительства в полном объеме в соответствии с выданными ему разрешений на строительство и разработанной проектной документацией. Считает, что  предпринимателем предоставлены в полном объеме документация для ввода объектов в эксплуатацию, отказы административного органа не основаны на каких либо доказательствах «о несоответствии возведенных объектов проектной документации, в связи с чем, решения административного органа об отказе в выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию являются незаконными и нарушают права заявителя.

Представители заинтересованных лиц в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. 

Согласно отзыву Администрации ОМ Туапсинский район, предприниматель при подаче заявлений о вводе в эксплуатацию объектов не соблюдены нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации. Основания для ввода в эксплуатацию спорных объектов отсутствуют.

Представитель третьего лица  в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. 

Суд, заслушав представителя заявителя, исследовав в совокупности все представленные сторонами доказательства, считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям:

Как следует из заявления, 04 июня 2016 между заявителем и Администрацией Небугского сельского поселения Туапсинского района заключен договор аренды № 24/3300007217. Договор аренды № 24/3300007217 зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю 28.07.2016.

В соответствии с условиями Договора аренды № 24/3300007217 заявителю предоставлен в аренду сроком на пять лет земельный участок с кадастровым номером 23:33:0108003:456, общей площадью 3054 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Тюменский, территория бывшего рыбколхоза «Родина», с видом разрешенного использования земельного участка: парки культуры и отдыха, детские парки, выставочные парки, зоопарки, зооуголки, ботанические сады, дендропарки, сады городские, скверы, бульвары, набережные, пляжи; категория земель – земли населенных пунктов.

29.08.2017 заявителю Управлением архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Туапсинский район выдано разрешение на строительство № 23-53-2151-2017, в соответствии с которым предпринимателю разрешено строительство объекта капитального строительства «Коммерческо-спортивный парк с организацией площадки для стритбола с блоком раздевалок» на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:456. Действие указанного разрешения на строительство продлено до 23 января 2021 г.

04 июня 2016 г. между предпринимателем и Администрацией Небугского сельского поселения Туапсинского района был заключен договор аренды № 25/3300007218. договор аренды № 25/3300007218 зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю 28.07.2016 г., регистрационный номер 23/013/601/2016-2346. 

В соответствии с условиями договора аренды № 25/3300007218 предпринимателю предоставлен в аренду сроком на пять лет земельный участок, с кадастровым номером 23:33:0108003:457, общей площадью 6082 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Тюменский, территория бывшего рыбколхоза «Родина», с видом разрешенного использования парки культуры и отдыха, детские парки, выставочные парки, зоопарки, зооуголки, ботанические сады, дендропарки, сады городские, скверы, бульвары, набережные, пляжи; категория земель – земли населенных пунктов.

29 августа 2017 г. заявителю Управлением архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Туапсинский район выдано разрешение на строительство № 23-53-2152-2017, в соответствии с которым заявителю разрешено строительство объекта капитального строительства «Коммерческо-спортивный парк с организацией площадки для настольного тенниса с блоком раздевалок» на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:457. Действие указанного разрешения на строительство продлено до 23 января 2021 г.

Также  20 июня 2016 г. между заявителем и Администрацией Небугского сельского поселения Туапсинского района был заключен договор аренды № 27/3300007269. Договор аренды № 27/3300007269 зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю 28.07.2016 г., регистрационный номер 23/013/601/2016-2784. 

В соответствии с условиями договора аренды № 27/3300007269 заявителю предоставлен в аренду сроком на пять лет земельный участок, с кадастровым номером 23:33:0108003:458, общей площадью 1310 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Тюменский, территория бывшего рыбколхоза «Родина», с видом разрешенного использования парки культуры и отдыха, детские парки, выставочные парки, зоопарки, зооуголки, ботанические сады, дендропарки, сады городские, скверы, бульвары, набережные, пляжи; категория земель – земли населенных пунктов.

29 августа 2017 г. предпринимателю Управлением архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Туапсинский район выдано разрешение на строительство № 23-53-2150-2017, в соответствии с которым Заявителю разрешено строительство объекта капитального строительства «Спортивно-игровая площадка для настольного тенниса с блоком раздевалок» на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:458. Действие указанного разрешения на строительство продлено до 23 января 2021 г.

31 декабря 2015 г. между заявителем и Администрацией Небугского сельского поселения Туапсинского района заключен договор аренды № 7/3300007120. Договор аренды № 7/3300007120 зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю 20.02.2016 г., регистрационный номер 23-23/013-23/013/004/2016-666. В соответствии с условиями договора аренды № 7/3300007120 заявителю предоставлен в аренду сроком на 10 (десять) лет земельный участок, с кадастровым номером 23:33:0108003:444, общей площадью 4127 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Тюменский, территория бывшего рыбколхоза и «Родина», с видом разрешенного использования парки культуры и отдыха, детские парки, выставочные парки, зоопарки, зооуголки, ботанические сады, дендропарки, сады городские, скверы, бульвары, набережные, пляжи; категория земель – земли населенных пунктов.

29 августа 2017 г. предпринимателю Управлением архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Туапсинский район выдано разрешение на строительство № 23-53-2148-2017 и разрешение на строительство № 23-53-2149-2017, в соответствии с которым заявителю разрешено строительство объектов капитального строительства «Спортивно-игровые площадки для стритбола с блоками раздевалок» на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:444. Действие указанного разрешения на строительство продлено до 23 января 2021 г.

10 октября 2013 г. между гражданкой ФИО3 и индивидуальным предпринимателем ФИО1 заключено соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды, согласно которому заявитель приобрел права и обязанности арендатора земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:0005, площадью 5351 кв.м., из земель особо охраняемых территорий и объектов, для строительства и эксплуатации коттеджей и отдыха, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Тюменский, территория бывшего рыбколхоза «Родина», по договору аренды № 3300001079 от 20.07.2004 г. Указанное соглашение зарегистрировано в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю 17.10.2013 г. № регистрации: 23-23-13/093/2013-122. 

18 декабря 2017 г. заявителю Управлением архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Туапсинский район выдано разрешение на строительство № 23-53-2333-2017 в соответствии с которым заявителю разрешено строительство объекта капитального строительства «Спортивно-игровая площадка для баскетбола с блоком раздевалок по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Тюменский, территория бывшего рыбколхоза «Родина», на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:5. Действие указанного разрешения на строительство продлено до 23 января 2021 г.

С целью строительства указанных объектов капитального строительства 25.12.2017  предпринимателем заключен договор № 25/12-Кос строительного подряда с Индивидуальным предпринимателем ФИО4, предметом которого явились подрядные работы по строительству вышеуказанных объектов капитального строительства. Сроком окончания работ определено 30 марта 2021 г. 

Заявителем завершено строительство объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 23:33:0108003:456, 23:33:0108003:457, 23:33:0108003:458, 23:33:0108003:444, 23:33:0108003:5 в соответствии с разрешениями на строительство № 23-53-2151-2017 от 29.08.2017, № 23-53-2152-2017 от 29.08.2017 № 23-53-2150-2017 от 29.08.2017, № 23-53-2148-2017 от  29.08.2017 , № 23-53-2333-2017 от 18.12.2017, а также в соответствии с проектной документацией, выполненной ООО «ИНСТРОЙПРОЕКТ» (Свидетельство № 2195.01-2015-2310132201-П-133 от 28.12.2015). 

С целью получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, возведенных заявителем на земельных участках с кадастровыми номерами 23:33:0108003:456, 23:33:0108003:457, 23:33:0108003:458, 23:33:0108003:444, 23:33:0108003:5, 21.04.2021 индивидуальный предприниматель обратился в Управление Архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Туапсинский район с соответствующими заявлениями. 

            Управлением Архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Туапсинский район Заявителю в выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства было отказано, что следует из уведомлений: от 27.04.2021  № 1095/032, от 27.04.2021  № 1094/032, от 27.04.2021  № 1093/032, от 27.04.2021 № 1104/032, от 27.04.2021  № 1105/032. от 27.04.2021 № 1106/032.

Решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства мотивированы несоответствием проектной документации.

Полагая, что отказы управления нарушают права и законные интересы заявителя, предприниматель обратился в арбитражный суд Краснодарского края с настоящим заявлением.

При принятии решения суд руководствовался следующим.

В силу части 1 статьи 198, части 4 статьи 200 Кодекса для удовлетворения требований о признании недействительными ненормативных правовых актов и незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, необходимо одновременное наличие двух условий: несоответствие их закону или иному нормативному правовому акту, а также нарушение прав и законных интересов заявителя. Часть 5 статьи 200 Кодекса возлагает обязанность доказывания законности оспариваемых актов, действий (бездействия) на орган или лицо, которые его совершили (допустили).

При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (часть 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными. 

Согласно части 1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

Частью 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. 

В соответствии с частью  8 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судебном порядке.

 Согласно части 3 статьи 189 АПК РФ обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, законности оспариваемых решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, возлагается на органы и лиц, которые приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие). 

Из материалов дела суд установил, что предпринимателем обеспечено строительство объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 23:33:0108003:456, 23:33:0108003:457, 23:33:0108003:458, 23:33:0108003:444, 23:33:0108003:5 в полном объеме в соответствии с разрешениями на строительство № 23-53-2151-2017 от 29 августа 2017 г., № 23-53-2152-2017 от 29 августа 2017 г., № 23-53-2150-2017 от 29 августа 2017 г., № 23-53-2148-2017 от  29 августа 2017 г., № 23-53-2333-2017 от 18 декабря 2017 г., а также в соответствии с проектной документацией, выполненной ООО «ИНСТРОЙПРОЕКТ» (Свидетельство № 2195.01-2015-2310132201-П-133 от 28.12.2015 г.). 

Утвержденная Заявителем проектная документация соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Экспертиза проектной документации указанных объектов капитального строительства не проводилась в силу пункта 4 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которой экспертиза не проводится в отношении  отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами. 

Таким образом, у предпринимателя обязанность в проведении экспертизы проектной документации возводимых объектов капитального строительства.

Заявителем представлены акты приемки объектов завершенного строительства: Акт № 1 приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) о приемке объекта: «Спортивно-игровая площадка для баскетбола с блоком раздевалок по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Тюменский, территория бывшего рыбколхоза «Родина», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:5, Акт № 2 приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) о приемке объекта: «Спортивно-игровые площадки для стритбола с блоками раздевалок», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:444, Акт № 3 приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) о приемке объекта: «Спортивно-игровые площадки для стритбола с блоками раздевалок», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:444, Акт № 4 приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) о приемке объекта: «Коммерческо-спортивный парк с организацией площадки для стритбола с блоком раздевалок», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:456, Акт № 5 приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) о приемке объекта: «Коммерческо-спортивный парк с организацией площадки для настольного тенниса с блоком раздевалок», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:457, Акт № 6 приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) о приемке объекта: «Спортивно-игровая площадка для настольного тенниса с блоком раздевалок», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:458.

Кроме того, заявителем в материалы дела представлены акты, подтверждающие соответствие параметров построенных объектов капитального строительства требованиям проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов) по каждому из объектов капитального строительства.

Государственный строительный надзор при строительстве вышеуказанных объектов капитального строительства не осуществлялся.

12 ноября 2021 года предпринимателем и Представителем МБУ «Комитет обеспечения Архитектурно-градостроительной деятельности Туапсинского района» был произведен совместный осмотр фактического использования земельного участков с кадастровыми номерами 23:33:0108003:456, 23:33:0108003:457, 23:33:0108003:458, 23:33:0108003:5, о чем составлен Акт № 113 осмотра земельных участков от 12.11.2021 г. 

Так в ходе осмотра установлено: на земельных участках с кадастровыми номерами 23:33:0108003:456, 23:33:0108003:457, 23:33:0108003:458, 23:33:0108003:444, 23:33:0108003:5 возведено по одному одноэтажному объекту неопределенного назначения.  На земельном участке с кадастровыми номерами 23:33:0108003:444 возведено два объекта неопределенного назначения. Согласно совместно составленного Акта № 113 осмотра земельных участков от 12.11.2021, отклонений от параметров, установленных проектной документацией, не выявлено.

 На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что заинтересованным лицом не доказан факт отступления предпринимателем от параметров, установленных проектной документацией. 

В материалы дела представлены доказательства, свидетельствующие о соответствии объектов капитального строительства требованиям, предусмотренным проектной документации.

С учетом изложенных обстоятельств суд пришел к выводу о том, что у административного органа отсутствовали правовые основания для вынесения оспариваемых отказов предпринимателю в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Таким образом, суд приходит к выводу о незаконности отказов управления в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства от 27.04.2021 № 1095/032, № 1094/032, № 1093/032,  № 1104/032, № 1105/032, № 1106/032, об обязании Управление Архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Туапсинский район: выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Коммерческо-спортивный парк с организацией площадки для стритбола с блоком раздевалок» на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:456; выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Коммерческо-спортивный парк с организацией площадки для настольного тенниса с блоком раздевалок» на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:457; выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Спортивно-игровая площадка для настольного тенниса с блоком раздевалок» на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:458; выдать разрешение  на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Спортивно-игровые площадки для стритбола с блоками  раздевалок» на  земельном  участке  с  кадастровым  номером 23:33:0108003:444; выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Спортивно-игровая площадка для баскетбола с блоком раздевалок по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Тюменский, территория бывшего рыбколхоза «Родина», на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:0005.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными с возложением обязанности устранить допущенное нарушение.

Поскольку судом установлено несоответствие отказов административного  органа, суд считает необходимым обязать управление устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем выдачи разрешений на ввод в  эксплуатацию объектов капитального строительства.

Судебные расходы в соответствии со статьей 110 АПК РФ подлежат взысканию с заинтересованного лица  в пользу заявителя.

 

             Руководствуясь статьями 29,  167-170, 176,  201 АПК РФ, суд

 

 

                                                                    РЕШИЛ:

 

  Признать незаконными отказы Управления Архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Туапсинский район от 27.04.2021 № 1095/032, № 1094/032, № 1093/032,  № 1104/032, № 1105/032, № 1106/032 в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Обязать Управление Архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Туапсинский район выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Коммерческо-спортивный парк с организацией площадки для стритбола с блоком раздевалок» на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:456; выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Коммерческо-спортивный парк с организацией площадки для настольного тенниса с блоком раздевалок» на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:457; выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Спортивно-игровая площадка для настольного тенниса с блоком раздевалок» на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:458; выдать разрешение  на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Спортивно-игровые площадки для стритбола с блоками  раздевалок» на  земельном  участке  с  кадастровым  номером 23:33:0108003:444; выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Спортивно-игровая площадка для баскетбола с блоком раздевалок по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Тюменский, территория бывшего рыбколхоза «Родина», на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0108003:0005.

       Взыскать с Управления Архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Туапсинский район в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Краснодар, (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***> понесенные судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей.

 

     Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его вынесения в Пятнадцатый  арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                         Д.М. Шкира