Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград « 13 » декабря 2023 г. Дело № А12-31150/2022 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Стрельниковой Н.В. при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Николенко И.В., рассмотрев в  судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Парк»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Главе крестьянского (фермерского) хозяйства  ФИО1 (ОГРНИП 313344301800109, ИНН 

<

***>) о  взыскании неустойки  

по исковому заявлению Главы крестьянского (фермерского) хозяйства  ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Парк»  о признании обязательств, возникших договора подряда от 12.03.2020 № 1  прекращенными надлежащим исполнением  

по исковому заявлению главы крестьянского (фермерского) хозяйства  ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Парк»  о признании незаконными действия ООО «Парк» по уничтожению деревьев и  кустарников, высаженных на объекте «ЦПКиО» по адресу: 

<

...> по договорам подряда № 1-П/18 от 01.06.2018, № 2-П/18 от 01.09.2018, № 1 от 22.03.2019  и № 1 от 12.03.2020,  

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора - администрации Центрального района  Волгограда (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), администрации Волгограда (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), индивидуального предпринимателя ФИО2  

при участии в судебном заседании: от ООО «Парк» – ФИО3, доверенность 

от Главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 –  ФИО4, доверенность;  

от администрации Центрального района Волгограда – ФИО5, доверенность 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ООО «Парк» удовлетворить. 

Взыскать с Главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1  

Николаевны (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 313344301800109) в пользу общества с  

ограниченной ответственностью «Парк» (ИНН 3444253954, ОГРН 1153443019344)  неустойку по договору подряда от 12.03.2020 № 1 за период с 02.04.2021 по 31.03.2022 в  размере 12 527 585 руб. 62 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины в  размере 85 638 руб.  

Возвратить из федерального бюджета плательщику – обществу с ограниченной  ответственностью ООО «Парк» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) уплаченную  государственную пошлину в размере 31 147 руб. 00 коп., выдав справку.  

В удовлетворении исковых требований Главы крестьянского (фермерского)  хозяйства ФИО1 отказать.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение  месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья Стрельникова Н.В.