АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-58908/2022

16 января 2023 года

г. Екатеринбург

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.В.Невструевой, рассмотрел дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Сервисная компания - Энергоактив" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Акционерному обществу  "Синарский трубный завод" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 672 799 руб. 82 коп.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, о принятии искового заявления, возбуждении производства по делу и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещены арбитражным судом надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации на сайте суда.

Отводов суду не заявлено.

Судом 26.12.2022 путем подписания резолютивной части вынесено решение.  

09.01.2023  ответчик обратился в суд с  заявлением о составлении мотивированного решения. Учитывая, что заявление подано с соблюдением установленного ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса срока, изготовлено мотивированное решение.

Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная компания - Энергоактив" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в суд к Акционерному обществу  "Синарский трубный завод" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) с исковым заявлением о взыскании 672 799 руб. 82 коп.

Определением от 03.11.2022 исковое заявление принято к производству Арбитражного суда Свердловской  области с  указанием на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Ответчиком отзыв не представлен, иных ходатайств не заявлено.

Учитывая, что наличие возражений не препятствует рассмотрению дела в порядке упрощенного производства, суд рассмотрел заявленные требования в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, между ООО «СК-ЭнергоАктив» (истец) и АО «СинТЗ» (ответчик) были заключены договоры на выполнение работ (услуг) на объектах АО «СинТЗ», расположенных по адресу: 

<

...>, в том числе:

договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту цеха В-2 АО «СинТЗ» внедрение карманов для складирования премиальной готовой продукции №130020001066 от 01.09.2020;

договор на выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию зданий и сооружений подразделений АО «СинТЗ» в энергоцехе, газовом цехе, СОП №130021000518 от 01.04.2021;

договор на выполнение комплекса работ по объекту цеха В-2 АО «СинТЗ» «Верхнее освещение» №130021000556 от 11.05.2021.

ООО «СК-ЭнергоАктив» обязательства выполнены и результат работ (услуг) сдан АО «СинТЗ», в том числе:

по договору №130020001066 от 01.09.2020г.

акт выполненных работ 258 от 18.11.2020 на сумму 94 479,28 рублей 

акт выполненных работ 286 от 18.12.2020 на сумму 102 573,47 рублей 

акт выполненных работ 287 от 18.12.2020 на сумму 3 235 824,32 рублей 

акт выполненных работ 288 от 18.12.2020 на сумму 342 333,40 рублей 

акт выполненных работ 289 от 18.12.2020 на сумму 201 324,29 рублей

по договору №130021000518 от 01.04.2021г.

акт выполненных работ 157 от 21.09.2021 на сумму 3 158 918,86 рублей 

акт выполненных работ 110 от 04.10.2021 на сумму 113982,52 рублей 

акт выполненных работ 128 от 15.12.2021 на сумму 514 762,80 рублей 

акт выполненных работ 214 от 22.12.2021 на сумму 87007,93 рублей 

акт выполненных работ 215 от 22.12.2021 на сумму 3629,06 рублей 

акт выполненных работ 6 от 31.01.2022 на сумму 337256,2 рублей

по договору №130021000556 от 11.05.2021г.

акт выполненных работ 116 от 20.07.2021 на сумму 95998,93 рублей

акт выполненных работ 141 от 15.10.2021 на сумму 967388,92 рублей

акт выполненных работ 192 от 11.11.2021 на сумму 7553,52 рублей

Результат работ (услуг) АО «СинТЗ» принят, мотивированных возражений не поступало. Вместе с тем, работы (услуги) были оплачены не своевременно.

В соответствии с пунктом 2.4. договора №130020001066 от 01.09.2020г. расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 1 квартала 2021 года с даты поступления счет-фактуры установленного образца, в соответствии с действующим законодательством РФ, на основании подписанных сторонами актов выполненных работ.

Из пункта 5.4 договора следует ответственность Заказчика за нарушение сроков оплаты выполненных работ установленных в п.2.4 договора - пени в размере 0,1% от цены не оплаченных в срок работ, за каждый день просрочки.

ООО «СК-ЭнергоАктив» произведен расчет пени по договору подряда №130020001066 от 01.09.2020г. за нарушение АО «СинТЗ» обязательств по оплате выполненных работ, пени за нарушение сроков оплаты работ по договору составили: 572 440,97 рублей.

В соответствии с пунктом 2.2. договора №130021000518 от 01.04.2021г. расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течении 60 календарных дней с даты поступления счет-фактуры установленного образца, в соответствии с действующим законодательством РФ, на основании подписанных сторонами актов выполненных работ.

В соответствии с разделом 4 договора следует ответственность Заказчика за нарушение сроков оплаты выполненных работ установленных в п.2.2 договора в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

ООО «СК-ЭнергоАктив» произведен расчет процентов по ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда №130021000518 от 01.04.2021г. за нарушение АО «СинТЗ» обязательств по оплате выполненных работ, проценты за нарушение сроков оплаты работ по договору составили: 46 811,78 рублей.

В соответствии с пунктом 2.6. договора №130021000556 от 11.05.2021г. расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течении 60 банковских дней с даты поступления счет-фактуры установленного образца, в соответствии с действующим законодательством РФ, на основании подписанных сторонами актов выполненных работ.

Из пункта 6.4 договора следует ответственность Заказчика за нарушение сроков оплаты выполненных работ установленных в п.2.6 договора - пени в размере 0,1% от цены не оплаченных в срок работ, за каждый день просрочки, но не более 5% от общей цены по договору.

ООО «СК-ЭнергоАктив» произведен расчет пени по договору подряда №130021000556 от 11.05.2021г. за нарушение АО «СинТЗ» обязательств по оплате выполненных работ, пени за нарушение сроков оплаты работ по договору составили с учетом ограничения 5%: 53 547,07 рублей.

В связи с ненадлежащим исполнением договоров в части сроков оплаты выполненных работ (услуг) в адрес ответчика истцом направлена претензия от 24.08.2022 исх. № 06-493/2022.

Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, ответ истцу не представлен, что стало причиной обращения в арбитражный суд с исковым заявлением.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Если стороны согласовали предмет договора как обязанность одной стороны выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат заказчику и обязанность второй стороны принять результат работы и оплатить его, то такой договор является договором подряда, а не смешанным договором, включающим элементы иного вида договора (в данном случае возмездного оказания услуг) (Постановление Президиума ВАС РФ от 05.06.2012 N 17325/11 по делу N А42-6981/2010).  

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса установлено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Соответственно, заявляя требования о взыскании задолженности по договору подряда, на истца возлагается обязанность доказать факт выполнения работ в соответствии с условиями договора и передачи результата выполненных работ заказчику.

В соответствии с п. 2 ст. 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком принятых в рамках договора  №130020001066 от 01.09.2020 и договора №130021000556 от 11.05.2021 обязательств, истец просит взыскать с ответчика пени в размере 572 440 руб. 97 коп. и 53 547 руб. 07 коп. соответственно за нарушение сроков оплаты.

В силу п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

На основании ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Положениями п. 2.4. договора №130020001066 от 01.09.2020г. расчет за выполненные работы производится путем в течение 1 квартала 2021 года, следовательно, до 31.03.2021 (п.2 ст. 192 Гражданского кодекса Российской Федерации). За нарушение сроков оплаты положениями данного договора предусмотрена ответственность в виде пени в размере 0,1% от цены не оплаченных в срок работ, за каждый день просрочки (п.5.4 договора).

Учитывая, что оплата произведена ответчиком с нарушением срока, установленного п.2.4. договора, истец обоснованно начислил пени с учетом дат фактической оплаты, во взыскиваемом размере.   

Положениями п. 2.6. договора №130021000556 от 11.05.2021г. расчет за выполненные работы производится в течении 60 банковских дней. За нарушение сроков оплаты положениями данного договора предусмотрена ответственность в виде пени в размере 0,1% от цены не оплаченных в срок работ, за каждый день просрочки, но не более 5% от общей цены по договору (п.6.4 договора).

Учитывая, что оплата произведена ответчиком с нарушением срока, установленного п.2.6. договора, истец обоснованно начислил пени с учетом дат фактической оплаты, во взыскиваемом размере, учтя предельный размер начисления пени не более 5%.

Положениями договора размер договорной ответственности не предусмотрен, поэтому истец обоснованно начислил проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 по договору №130021000518 от 01.04.2021г. (п.4 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В силу ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с пунктом 2.2. договора №130021000518 от 01.04.2021г. расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течении 60 календарных дней с даты поступления счет-фактуры установленного образца, в соответствии с действующим законодательством РФ, на основании подписанных сторонами актов выполненных работ.

Суд отмечает, что положениями п.2.2. договору №130021000518 от 01.04.2021 предусмотрена оплата по истечение 60 календарных дней, в то время как истец в расчете принял к расчету 60 банковских (рабочих) дней, что является правом истца и не ущемляет интересы ответчика. 

Учитывая, что оплата произведена ответчиком с нарушением срока, установленного п.2.2. договора, истец обоснованно начислил проценты с учетом дат фактической оплаты, во взыскиваемом размере, приняв при расчете большее количество дней на оплату, чем предусмотрено договором.   

Представленный истцом расчет судом проверен и признан верным, контррасчет ответчиком не представлен.

Согласно ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Частью 1 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.

В силу ч. 4 ст. 131, ч. 1 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  арбитражный суд рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам без каких-либо возражений ответчика. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик правом на представление своей позиции не воспользовался, отзыв к дате судебного заседания не представил, возражений относительно заявленных исковых требований не заявил, извещен надлежащим образом (ст.121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Учитывая изложенное, исковые требования подлежат удовлетворены судом. 

В связи с удовлетворением иска понесенные истцом расходы на уплату государственной пошлины подлежат распределению между сторонами в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании ст. 309, 310, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1.Исковые требования удовлетворить.

Взыскать в пользу общества с ограниченной ответственностью "Сервисная компания - Энергоактив" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) с акционерного общества  "Синарский трубный завод" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 572 440,97 руб. - пени за нарушение сроков оплаты работ по договору №130020001066 от 01.09.2020; 46 811,78 руб. - проценты за нарушение сроков оплаты работ по договору №130021000518 от 01.04.2021;     53 547,07 руб. - пени за нарушение сроков оплаты работ по договору №130021000556 от 11.05.2021; а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 16 456,00 руб.

2. Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. Решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

3. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия в полном объеме. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. Исполнительный лист выдается взыскателю только по его ходатайству независимо от подачи в суд заявления о составлении мотивированного решения или подачи апелляционной жалобы (абзац 2 пункта 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»).

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел». 

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

СудьяЕ.В. Невструева