АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть решения принята 28.07.2020)

Дело № А82-3477/2020

г. Ярославль

04 августа 2020 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Танцевой В.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к  обществу с ограниченной ответственностью "Компси" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   149004,18  руб. штрафа и расторжении договора от 07.07.2019 № 2586/ОАЭ-ЦДИ/19/1/1 

при участии:

от истца- ФИО2 по доверенности от 30.10.2018

от ответчика- не явился

установил:

Открытое акционерного общества "Российские железные дороги" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) обратилось в арбитражный суд с иском к  обществу с ограниченной ответственностью "Компси" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) о   взыскании   149004,18  руб. штрафа и расторжении договора от 07.07.2019 № 2586/ОАЭ-ЦДИ/19/1/1 .

Истец требования поддержал.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик извещен в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ, письменный отзыв не представил, в связи с чем несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий в соответствии со ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Заседание проводится в порядке, предусмотренном ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в отсутствие ответчика. 

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

Взаимоотношения сторон возникли на основании договора на выполнение работ 07.07.2019 № 2586/ОАЭ-ЦДИ/19/1/1, в соответствии с п.п. 1.1 которого Заказчик /открытое акционерное общество  "Российские железные дороги"/ поручает, а Подрядчик /общество с ограниченной ответственностью "Компси"/ принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ремонтно-эксплуатационной базы ст. Филино,

В соответствии с п. 1.2, 1.3 Договора содержание Работ, их результаты и требования к ним изложены в Техническом задании (Приложение №1) и Дефектной ведомости (Приложение №5). Сроки выполнения Работ определяются в Календарном плане (Приложение №2).

Согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору) срок окончания работ 31.12.2019.

Ссылаясь на то, что работы по договору не выполнены в полном объеме, результат работ не сдан истцу, истец направил ответчику претензию с требованиями об уплате штрафа за нарушение сроков выполнения работ, а также с предложением расторгнуть договор.

Невыполнение требований истца послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд полагает, что требования истца подлежат  удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На основании ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить его.

В силу ст. 715 Гражданского кодекса РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

Согласно ст. 453 Гражданского кодекса РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые ссылается в качестве основания своих требований или возражений.

Доказательств, подтверждающих факт выполнения работ в установленный договором срок, ответчик не представил.

При таких обстоятельствах нарушения условий договора ответчиком суд признает существенными, требования истца в части расторжения договора подлежат удовлетворению. 

Истцом заявлено требование о взыскании штрафа в размере 149004,18 руб. в прядке, предусмотренном пунктом 15.3 договора.

В силу ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Расчет ответчиком не оспорен, контррасчет не представлен.

Оснований для применения положений ст. 333 Гражданского кодекса РФ у суда не имеется.

Учитывая изложенное, требования о взыскании штраф подлежат удовлетворению в размере 149004,18 руб.

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы истца по уплате госпошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Расторгнуть договор 07.07.2019 № 2586/ОАЭ-ЦДИ/19/1/1, заключенный между открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и обществом с ограниченной ответственностью "Компси".

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "Компси" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу  открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 149004,18 руб. штрафа, 11470 руб. расходов по оплате госпошлины.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Танцева В.А.