27_8528027  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ

 

(резолютивная часть)

Дело № А41-33277/19

17 июня 2019 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе:  

председательствующего судьи Горшковой М.П. протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Голубчикова А.С. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению) Публичного акционерного  общества «Московская объединенная электросетевая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр Энергострой» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 571 708 руб. при участии в заседании представителей от истца – ФИО1, представитель по доверенности 77 АВ 8713908 от 30.10.2018 от ответчика- ФИО2, представитель по доверенности № 4/1 от 01.01.2019 

установил:

Руководствуясь ст.ст.167, 168, 169, 170 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр  Энергострой» в пользу Публичного акционерного общества «Московская объединенная  электросетевая компания» неустойку по договору строительного подряда № ПС-04/2018 от  19.01.2018 в размере 41593 руб., неустойку по договору строительного подряда № ПС- 97/2017 от 09.10.2017 в размере 530 115 руб. и расходы по оплате государственной пошлины  в сумме 14 434 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).  

Судья М.П.Горшкова