81_7040119  

Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-68010/16

г. Москва

25 апреля 2018 г.

Арбитражный суд Московской области в составе: председательствующего судьи: А.В. Коваля, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Евроспецэлектромонтаж» к обществу с ограниченной  ответственностью «СИРИУС» о взыскании задолженности и неустойки по договору  подряда, и п встречному иску о признании недействительными актов, расторжении  договора взыскании неустойки и обеспечительного платежа,  

Руководствуясь статьями 110, 167 –170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СИРИУС» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Евроспецэлектромонтаж» 8 493 334 руб.  52 коп. задолженности, 1 193 843 руб. 02 коп. неустойки за период с 11.05.2015г. по  07.10.2016г. и 71 234 руб. 69 коп. расходов по оплате государственной пошлины.  

В остальной части первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Евроспецэлектромонтаж» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «СИРИУС» 1 465 603 руб. 05 коп.  неустойки за период с 30.06.2016г. по 07.10.2016г., 870 901 руб. 77 коп. стоимости  генподрядных работ и 13 536 руб. 15 коп. расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Произвести взаимозачет удовлетворенных частей первоначального и встречного  иска, в результате которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «СИРИУС» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Евроспецэлектромонтаж» сумму задолженности и неустойки в размере 7 350 672 руб. 72  коп. и 57 698 руб. 54 коп. расходов по оплате государственной пошлины.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Евроспецэлектромонтаж»  из федерального бюджета 5 024 руб. 66 коп. государственной пошлины, излишне  уплаченной по платежному поручению от 02.03.2018г. № 60.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Евроспецэлектромонтаж» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Независимое агентство  строительных экспертиз» 57 500 руб. оплаты за проведение судебной экспертизы.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СИРИУС» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Независимое агентство строительных