АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-12531/2024

г. Тюмень

20 декабря 2024 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Минулиной Д.Х., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гербер А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Строительный двор. Комплектация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 625019, 

<

...> Октября, дом 109, корпус 4, офис 12)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Юграэлитстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 628418, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

...> здание 45/1, офис 405-406, почтовый адрес: 628418, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

...>)  

о взыскании задолженности и неустойки по договору поставки, при участии в судебном заседании представителей: данные в протоколе,  

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юграэлитстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительный двор. Комплектация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) основной долг в размере 149 239,46 руб., неустойку в размере 24 928,61 руб., возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 6 225 руб., возмещение расходов на оплату услуг представителя в размере 40 000 руб., всего взыскать 220 393,07 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юграэлитстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительный двор. Комплектация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) договорную неустойку на сумму 149 239,46 руб. в размере 0,3% за каждый день просрочки, начиная с 17.05.2024 по день фактической оплаты долга.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Тюменской области.  

 Судья Минулина Д.Х.  

Код для входа в режим ограниченного доступа: