72/2017-124755(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-6218/2017

г. Ярославль

22 ноября 2017 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Бессоновой И.Ю.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной  

ответственностью "Парнас" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью "Главное Управление капитального  

строительства Волга" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 451931.90 руб., по встречному иску 

общества с ограниченной ответственностью "Главное Управление капитального  

строительства Волга" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

 к обществу с ограниченной ответственностью "Парнас" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании 455398.30 руб. 69 коп., 

третьи лица: Акционерное общество «Главстрой Девелопмент», общество с  

ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-98». 

Руководствуясь п/п 1 п. 4 ст. 150, статьями 110, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Главное Управление  капитального строительства Волга" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу Общества с ограниченной ответственностью "Парнас" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 18 198 руб. 60 коп. неустойки, 485 руб. в возмещение расходов  по уплате госпошлины, всего 19 683 руб. 60 коп. долга.  

В остальной части первоначального иска отказать. 

Производство по требованию встречного иска о взыскании задолженности по  договору долевого участия в сумме 433 300 руб. прекратить.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Парнас" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "Главное Управление капитального строительства Волга" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 41 553 руб. 47 коп. неустойки, 11 985 руб. 98 коп. в  возмещение расходов по уплате госпошлины, всего 53 539 руб. 45 коп. долга.  

В остальной части встречного иска отказать. 

После зачета встречных однородный требований суд определяет ко взысканию с  Общества с ограниченной ответственностью "Парнас" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

1132904000415) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Главное  Управление капитального строительства Волга" (ИНН 2317051449, ОГРН  1082367001353) 33 855 руб. 85 коп. долга.  

Исполнительный лист выдать Обществу с ограниченной ответственностью  "Главное Управление капитального строительства Волга" после вступления решения в  законную силу.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Парнас" в доход  федерального бюджета 482 руб. 02 коп. государственной пошлины по встречному иску.  

Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления  решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во  Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления его в полном объеме), а со дня вступления решения в законную силу – в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный  срок при условии, что оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Ярославской области, в том числе посредством заполнения форм, размещенных на  официальном сайте суда в сети «Интернет».  

Судья Бессонова И.Ю.