51_24318244 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е 

(в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-80742/18-51-559

19 декабря 2019 года

город Москва

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Козленковой О.В., единолично, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРАРИУМ» (ОГРН 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСТ  БАУИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 

<

***>)  

о взыскании по договору генподряда № 01/НЕЖ/0317 от 03 марта 2017 года неустойки  в размере 4 459 981 руб. 30 коп., неосновательного обогащения в размере 21 499 455  руб. 88 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере  903 860 руб. 69 коп.,  

по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «КОМАНДОРСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСТ  БАУИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 

<

***>)  

о взыскании понесенных расходов в размере 1 626 897 руб. 98 коп.,  третье лицо – общество с ограниченной ответственностью «ПроектКомплекс»  

при участии:  

от истца – ООО «КОМАНДОРСТРОЙ» - ФИО2, генеральный директор,  протокол № 1 от 28 августа 2019 года; ФИО3, по дов. № б/н от 24 сентября  2018 года;  

от истца - ООО «АГРАРИУМ» - ФИО3, по дов. № б/н от 23 января 2019 года;  от ответчика – ФИО4, по дов. № б/н от 17 декабря 2019 года;  

от третьего лица – ООО «ПроектКомплекс» – не явилось, извещено;  

Р Е Ш И Л:

Принять в порядке ст. 49 АПК РФ устное ходатайство ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМАНДОРСТРОЙ» об уменьшении  заявленной суммы расходов по оплате штрафов до 770 000 руб.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСТ  БАУИНЖИНИРИНГ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРАРИУМ» по договору генподряда № 01/НЕЖ/0317 от 03  марта 2017 года неустойку в размере 4 459 981 руб. 30 коп., неосновательное  обогащение в размере 21 499 455 руб. 88 коп., проценты за пользование чужими  

денежными средствами в размере 903 860 руб. 69 коп., а также расходы по уплате  государственной пошлины в размере 157 316 руб.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСТ  БАУИНЖИНИРИНГ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМАНДОРСТРОЙ» понесенные расходы в размере  1 586 897 руб. 98 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере  28 869 руб.  

Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «КОМАНДОРСТРОЙ» из дохода федерального бюджета государственную пошлину в  размере 13 815 руб., излишне уплаченную по платежному поручению № 643 от 11  апреля 2018 года.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О.В. Козленкова