35/2023-161506(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-11888/2022

г. Новосибирск

7 июня 2023 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Исаковой С.А, при  ведении протокола помощником судьи Казанцевой В.В., рассмотрев в судебном  заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью строительная  компания «Крафтстрой» (ОГРН 1085403005874), г. Новосибирск, к акционерному  обществу «Астон. Стройтрест 43» (ОГРН 1025401484426), г. Новосибирск, о  взыскании 5 428 755 руб. 95 коп.,  

по встречному иску о взыскании неустойки в размере 11 023 523 руб. 60 коп.,  штрафа в размере 642 558 руб. 48 коп., неустойки в размере 25 684 962 руб. 17 коп.,  штрафа в размере 226 000 руб.  

 руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

по первоначальному иску: 

взыскать с акционерного общества «Астон. Стройтрест 43» (ОГРН  1025401484426) в пользу общества с ограниченной ответственностью  строительная компания «Крафтстрой» (ОГРН 1085403005874) задолженность по  возврату суммы гарантийного удержания по договору подряда № 01-06/2020 от  05.06.2020 в размере 1 500 667 руб. 46 коп., проценты за пользование чужими  денежными средствами за нарушение обязательств по возврату суммы  гарантийного удержания по договору подряда № 01-06/2020 от 05.06.2020 за  период с 18.12.2022 по 07.06.2022 в размере 53 037 руб. 29 коп., задолженность по  возврату суммы гарантийного удержания по договору подряда № 24-08/2020-ЖД2  от 31.08.2020 в размере 2 327 624 руб. 53 коп., проценты за пользование чужими  

денежными средствами за нарушение обязательств по возврату суммы  гарантийного удержания по договору подряда № 24-08/2020-ЖД2 от 31.08.2020 за  период с 18.12.2022 по 07.06.2022 в размере 82 263 руб. 99 коп.  

В остальной части иска отказать 

Взыскать с акционерного общества «Астон. Стройтрест 43» (ОГРН  1025401484426) в доход федерального бюджета Российской Федерации  государственную пошлину в размере 36 186 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная  компания «Крафтстроф» (ОГРН 1085403005874) в доход федерального бюджета  Российской Федерации государственную пошлину в размере 14 662 руб.  

по встречному иску: в иске отказать. 

Взыскать с акционерного общества «Астон. Стройтрест 43» (ОГРН  1025401484426) в доход федерального бюджета Российской Федерации  государственную пошлину в размере 125 807 руб.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.  Томск) в течение месяца после принятия.  

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента вступления  решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Новосибирской области.  

Судья С.А. Исакова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 28.03.2023 0:04:00

Кому выдана Исакова Светлана Анатольевна