900109699_26654397 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-88700/20-3-654

г. Москва

28 сентября 2020 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.  

при ведении протокола секретарём судебного заседания Сафиной Д.В.,  с использованием средств аудиозаписи,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

Акционерного общества "Московская инженерно-строительная компания" (117630,  Москва город, улица Обручева, дом 23, этаж 8, кабинет 7, ОГРН: 1107746567378, Дата  присвоения ОГРН: 16.07.2010, ИНН: 7709857542)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Стройпартнер" (115516, Москва город,  улица Промышленная, дом 11, строение 3, комната 9, ОГРН: 1067760918609, Дата  присвоения ОГРН: 12.12.2006, ИНН: 7726556070)  

о взыскании 70 254 537,07руб. В судебное заседание явились: От истца: Ярчук Е.В. по дов. № 63 от 08.05.2020 г. От ответчика: не явился, извещен. 

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СТРОЙПАРТНЕР" (115516, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ  11, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТА 9, ОГРН: 1067760918609, Дата присвоения ОГРН:  12.12.2006, ИНН: 7726556070) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  "МОСКОВСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (117630, МОСКВА  ГОРОД, УЛИЦА ОБРУЧЕВА, ДОМ 23, ЭТАЖ 8, КАБИНЕТ 7, ОГРН: 1107746567378,  Дата присвоения ОГРН: 16.07.2010, ИНН: 7709857542) сумму неосновательного  обогащения в виде суммы не погашенного аванса по договору строительного подряда   № 294-21 от 17.12.2018г. в размере 48 507 667 (Сорок восемь миллионов пятьсот семь  тысяч шестьсот шестьдесят семь) руб. 96 коп., договорную неустойку за нарушение  срока выполнения работ за период с 01.10.2019г. по 05.04.2020г. в размере 13 518 626  (Тринадцать миллионов пятьсот восемнадцать тысяч шестьсот двадцать шесть) руб. 90  коп., денежные средства в счет компенсации административных штрафов в размере  370 000 (Триста семьдесят тысяч) руб. 00 коп., договорную неустойку за нарушение  срока возврата не погашенного аванса в размере 0,1% от суммы не погашенного аванса  за период с 20.04.2020г. по 28.09.2020г. в размере 7 858 242 (Семь миллионов  восемьсот пятьдесят восемь тысяч двести сорок два) руб. 21 коп., с последующим  

начислением неустойки с 29.09.2020 г. по дату фактической оплаты задолженности,  расходы на оплату государственной пошлины в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей  00 копеек.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

Судья А.А. Федоточкин