900109436_35126082 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-148498/22-19-1083

г. Москва

21 марта 2023 г.

Арбитражный суд в составе судьи Подгорной С.В., при ведении протокола помощником судьи Мясниковым М.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «ГарантГеоПроект» (ИНН  7730709480),  

к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая  строительная компания АРКС» (ИНН 7714275324)  

о взыскании денежных средств. 

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая строительная компания АРКС» (ИНН 7714275324) к Общества с  ограниченной ответственностью «ГарантГеоПроект» (ИНН 7730709480) о взыскании  11.493 498 руб. 58 коп. неустойки.  

при участии: от истца: Савельев И.А., доверенность от 07.07.2022 г., паспорт, диплом; от ответчика: Стародубцева Т.М., доверенность № 32 от 01.02.2023 г., паспорт, диплом. 

РЕШИЛ:

Требования ООО «ГарантГеоПроект» (ИНН 7730709480) по первоначальному  иску удовлетворить.  

Взыскать с ООО «Инвестиционно-финансовая строительная компания АРКС»  (ИНН 7714275324) в пользу ООО «ГарантГеоПроект» (ИНН 7730709480) 43 205 485 руб.  69 коп. задолженности, 4 959 683 руб. 79 коп. процентов, рассчитанных по правилам ст.  395 ГК РФ, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 руб. 00  коп.  

Требования ООО «Инвестиционно-финансовая строительная компания АРКС»  (ИНН 7714275324) по встречному иску удовлетворить в части.  

Взыскать с ООО «ГарантГеоПроект» (ИНН 7730709480) в пользу ООО  «Инвестиционно-финансовая строительная компания АРКС» (ИНН 7714275324) 2 500 000  руб. 00 коп. неустойки, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере  35 500 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья: С.В. Подгорная