Арбитражный суд Московской области

   107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

гор. Москва

«24» апреля 2018 года                                    

Дело № А41-4936/18

Резолютивная часть решения объявлена 27 февраля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 24 апреля 2018 года. 

      Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.В. Сороченковой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Исаевым М.В., рассмотрев дело по иску ООО «СУБСТРОЙ» к ООО «Спецстройинвест» о взыскании 3 745 919 руб. 61 коп.,

при участии в судебном заседании:

- от истца: представитель Бирюкова Е. Е. (данные отражены в протоколе);

- от ответчика:явка в суд отсутствует (надлежаще извещен), 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путём размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены.

Рассмотрев материалы дела, суд 

У С Т А Н О В И Л:

ООО «СУБСТРОЙ» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обратилось к ООО «Спецстройинвест» о взыскании неосновательного обогащения в форме неотработанного аванса по договору строительного подряда № С-120/2 от 19.02.2016  в размере 2.109.776 руб. 41 коп. и пени за просрочку выполнения работ в сумме 1.586.794 руб.  

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объеме. 

Надлежаще извещенный о дате, времени и месте рассмотрения дела ответчик явку представителя для участия в судебном заседании не обеспечил, отзыв на иск не представил, требования ООО «СУБСТРОЙ»  не оспорил.  Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Суд счел настоящее дело достаточно подготовленным для рассмотрения по существу в судебном заседании 27.02.2018, и, с согласия представителя истца, а также в отсутствие возражений со стороны ответчика, завершил предварительное судебное заседание и перешел к стадии рассмотрения иска по существу по правилам части 4 статьи 137 АПК РФ (Согласно разъяснениям, данным в пункте 27 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству»).     

Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, заслушав доводы представителя истца, присутствующего в судебном заседании, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

По материалам дела судом установлено, что 19.02.2016 между истцом  (Подрядчиком) и ответчиком (Субподрядчиком) заключен  договор строительного подряда № С-120/2 (далее – Договор), в рамках которого ответчик принял обязательство выполнить работы по организации систем водоснабжения на строительном объекте. 

В соответствии с пунктом 7.2 Договора ответчик обязался завершить работы в срок до 31.05.2016. 

Истец проавансировал подрядные работы, перечислив на расчетный счет ООО «Спецстройинвест» денежные средства в размере 2.727.137 руб. 07 коп., о чем свидетельствуют  представленные в материалы дела платежные поручения.

Таким образом, исходя из положений статьи 8 ГК РФ, у истца возникло право получить полезный результат выполненных работ, а у ответчика – обязанность по их производству и сдаче заказчику в порядке и сроки, согласованные в вышеуказанном пункте Договора.  

        Вместе с тем, как пояснено в иске, обязательства ответчика по выполнению работ в установленные сроки ответчиком надлежащим образом не исполнены.

Поскольку письменное обращение, в котором истец уведомил ответчика о расторжении и потребовал вернуть неотработанный аванс в сумме  2.109.776 руб. 41 коп., было оставлено без удовлетворения, ООО «СУБСТРОЙ»» обратилось в суд с настоящим иском. 

Из существа спора следует, что правоотношения сторон, по своей правовой природе, являются подрядными, регулируются, помимо общих норм об обязательствах, положениями главы 37 ГК РФ.           

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).   

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

         На основании статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения принятых на себя обязательств не допускается.  

 Из пункта 2 статьи 715 ГК РФ следует, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора.

           При применении указанной нормы следует учитывать наличие причинной связи между явной невозможностью приступить к исполнению работ и действиями подрядчика. Если бездействие подрядчика является не единственной причиной неисполнения договора подряда, статья 715 ГК РФ не может быть применена в отрыве от статьи 719 ГК РФ. 

  В статье 719 ГК РФ установлено право подрядчика не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 ГК РФ).

Обстоятельств того, что нарушение сроков выполнения работ произошло по вине заказчика, судом не установлено.  

Статьей 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований или возражений.   

          Согласно статье 68 АПК РФ  обстоятельства дела, которые согласно закону  должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут  подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

          В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Доказательств выполнения работ в установленный сторонами срок путем передачи их результата истцу в порядке, установленном названной нормой материального права, ответчиком суду также не представлено. 

         Поскольку определенно выраженный отказ истца от исполнения договорных обязательств и требования возврата перечисленной предварительной оплаты подтвержден вышеозначенной претензией, получение которой ответчиком также не оспорено, с момента фактического отказа истца от исполнения заключенной сделки, к спорным правоотношениям подлежат применению нормы о неосновательном обогащении (глава 60 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Расчет стоимости фактически выполненных работ, представленный истцом, согласно которому неотработанный по Договору аванс составляет 2.109.776 руб. 41 коп., ответчиком не оспаривается (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ).   

Учитывая изложенное, суд считает, что представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт того, что ответчик свои обязательства не исполнил – оплаченные работы в установленный Договором срок не произвел, доказательств возврата предоплаты истцу не предъявил, расчет и размер задолженности не оспорил, следовательно, требование о взыскании суммы неотработанного аванса, признаются судом законными и обоснованными, в связи с чем подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Вместе с тем истец требует взыскать с ответчика пени, установленные пунктом 15.2.2 Договора, в размере 1.586.794 руб. (за период с 01.06.2016 по 24.11.2017).  

Как установлено в статье 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

        Представленный истцом расчёт пени проверен судом, признан верным и соответствующим условиям Договора. Оснований для применения к этому требованию положений статьи 333 ГК РФ арбитражным судом не установлено, а ответчиком не заявлено. 

        Поскольку материалами дела подтвержден факт просрочки исполнения ответчиком его обязательств по Договору, заявленные требования в данной части также следует удовлетворить.   

       Государственная пошлина, уплаченная ООО «Спецстрйоинвест» при подаче настоящего иска, также относится на ответчика в соответствии с требованиями статьи 110 АПК РФ.    

        На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "Спецстройинвест" в пользу ООО "СУБСТРОЙ" 2 109 776 руб. 41 коп. – неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса, 1 586 794 руб. – неустойки за нарушение срока выполнения работ, 41 483 руб. – расходов по государственной пошлине.      Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

      СУДЬЯ

                                       Т. В. СОРОЧЕНКОВА