5_779803  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть) 

 Дело А59-2538/2018  

26 июня 2018 года г. Южно-Сахалинск  

Арбитражный суд Сахалинской области в составе: 

председательствующего судьи Боярской О.Н., при ведении протокола судеб- ного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа (ОГРН 

<

***> ИНН  

6505005925 адрес регистрации 694740 Сахалинская область, р-он Невельский,  

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью  

«Аваллон» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> адрес регистрации 693022  Сахалинская обл, г. Южно-Сахалинск, село Новая деревня, ул. Новая, 10 оф. 1)  о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципаль- ному контракту,  

при участии в судебном заседании: 

представитель истца ФИО2, по доверенности № 170  от 26 февраля 2018 года,  

представитель ответчика директор ФИО3, 

руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  

р е ш и л :

Исковые требования отдела капитального строительства и жилищно- коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа удо- 

влетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аваллон» в  пользу отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа неустойку по муниципаль- ному контракту в размере 150 000 рублей (сто пятьдесят тысяч рублей).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аваллон» госу- дарственную пошлину в доход государства в федеральный бюджет в сумме  

5 500 рублей (пять тысяч пятьсот рублей). 

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, после чего в арбитражный суд кассационной  инстанции Арбитражный суд Дальневосточного округа.  

Судья О.Н. Боярская