АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000 

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru  

тел./факс (384-2) 58-37-05 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е  Резолютивная часть

Дело № А27-29946/2019

город Кемерово

19 февраля 2020 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Куликовой Т.Н., при ведении  протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Гутовой И.В., рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению открытого акционерного  общества «Новокузнецкое дорожное ремонтно-строительное управление», Кемеровская область  – Кузбасс, Новокузнецкий район, п/ст. Тальжино (ОГРН 1064238008614, ИНН 4238019911)  

к управлению дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 

города Новокузнецка, г. Новокузнецк (ОГРН 1024201475660, ИНН 4217044931)  о взыскании 1 637 434 руб. 15 коп. неустойки,  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

решил:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства  администрации города Новокузнецка в пользу открытого акционерного общества  «Новокузнецкое дорожное ремонтно-строительное управление» 1 637 434 руб. 15 коп.  неустойки, а также 29 374 руб. расходов по уплате государственной пошлины, всего – 1 666 808  руб. 15 коп.  

Выдать открытому акционерному обществу «Новокузнецкое дорожное  ремонтно-строительное управление» справку на возврат из федерального бюджета  государственной пошлины в размере 360 руб., излишне уплаченной по платежному поручению   № 6006 от 12.12.2019.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение одного месяца с момента его принятия.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия,  если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской  области.  

Судья Т.Н. Куликова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.11.2019 7:37:44

Кому выдана Куликова Татьяна Николаевна