2141/2022-305048(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-25893/2021

г. Казань

05 декабря 2022 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе  председательствующего судьи Абульхановой Г.Ф., рассмотрев в открытом судебном  заседании дело А65-25893/2021, руководствуясь статьями 109, 110, 112, 167 – 169, 170, 176  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  Высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет  им. А.Н.Туполева-КАИ", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лидер", г.Казань,  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 833 323 руб. 08 коп. долга за оплату выполненных  работ, 19 427 руб. расходов на оплату госпошлины.  

В остальной части иска отказать. 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лидер",  г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) справку на возврат из федерального  бюджета 1 227 руб. государственной пошлины.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Лидер", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего образования  "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева- КАИ", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 13 977 руб. 17 коп. расходов на  оплату судебной экспертизы.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Лидер", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего образования  "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева- КАИ", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 145 168 руб. 20 коп. неустойки за  просрочку выполнения работ, 4 156 руб. расходов на оплату государственной пошлины.  

В остальной части встречного иска отказать. 

В результате зачета взыскать с Федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения Высшего образования "Казанский национальный  исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ", г.Казань, (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "Строительная компания "Лидер", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  689 448 руб. 71 коп. долга.  

Выплатить автономной некоммерческой организации «Судебно-экспертный центр  «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» за проведение судебной экспертизы с депозитного счета  арбитражного суда 175 000 руб. по реквизитам, указанным в счете на оплату № 54 от  11.08.2022.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Председательствующий судья Г.Ф. Абульханова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 2:28:53Кому выдана Абульханова Галия Фатыховна