АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дело № А27-13576/2024 

Р Е Ш Е Н И Е   

именем Российской Федерации  

резолютивная часть  

3 октября 2024 г. г. Кемерово  

Арбитражный суд Кемеровской области в составе  

судьи Беляевой Л.В.,  при ведении протокола заседания секретарем Кадушкиной А.П.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании с участием представителей 

истца по доверенности № 22 от 01.03.2022 ФИО1, 

ответчика по доверенности от 03.05.2024 ФИО2,  

дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление СКЭК», г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>  

к Управлению жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации  Тайгинского городского округа, г. Тайга, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>  

о взыскании 71 325 669,67 руб. аванса, 4 108 358,57 руб. неустойки, 9 232 648,33 руб.  задолженности  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление СКЭК», г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***> от требований в части взыскания 71 325 669,67 руб. аванса,  9 232 648,33 руб. задолженности.  

Производство по делу в указанной части прекратить. В остальной части исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  администрации Тайгинского городского округа (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление СКЭК» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку  в размере 4 108 358,57 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере  60000 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление СКЭК» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) из  федерального бюджета государственную пошлину в размере 140 000 руб., уплаченную  по платежному поручению от 16.07.2024 № 15689.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции  в течение одного месяца с момента его принятия (изготовления его в полном объеме).  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный  апелляционный суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  

инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья Л.В. Беляева