АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-15064/2019

г. Челябинск

21 декабря 2020 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Тиунова Т.В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Решетовой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по первоначальному иску общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания «СтройДом», ОГРН 1157451003764, г. Челябинск, к  обществу с ограниченной ответственностью «Каркасстрой», ОГРН  1097447007734, г. Челябинск, о взыскании 1 526 582 рублей 08 коп.;  

встречному исковому заявлению Общества с ограниченной  ответственностью «Каркасстрой», ОГРН 1097447007734, г. Челябинск, к  Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания  «СтройДом», ОГРН 1157451003764, г. Челябинск, о взыскании 4 883 790  рублей 19 копеек;  

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца по первоначальному иску (ответчику по встречному иску):  Андриевских И.Г., действующей на основании доверенности № 1 от  26.03.2020, личность удостоверена по паспорту;  

от ответчика по первоначальному иску (истца по встречному иску):  Балуева А.И. действующего на основании доверенности от 10.07.2020,  личность удостоверена по паспорту;  

руководствуясь статьями 167 - 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования общества с ограниченной  ответственностью Строительная компания «СтройДом», ОГРН  1157451003764, г. Челябинск, удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Каркасстрой»,  ОГРН 1097447007734, г. Челябинск, в пользу общества с ограниченной  ответственностью Строительная компания «СтройДом», ОГРН  1157451003764, г. Челябинск в счет возмещения расходов по устранению  недостатков 966 718 рублей 58 копеек, неустойку за нарушение срока  выполнения работ 348 052 рубля 08 копеек, неустойку за нарушение срока  устранения недостатков 211 811 рублей 42 копейки, 40 000 рублей за  проведение оценки, 95 000 рублей за проведение судебной экспертизы, в  возмещение расходов по уплате государственной пошлины 28 266 рублей,  итого: 1 689 848 рублей 08 копеек.  

Встречные исковые требования общества с ограниченной  ответственностью «Каркасстрой», ОГРН 1097447007734, г. Челябинск,  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «СтройДом», ОГРН 1157451003764, г. Челябинск в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Каркасстрой», ОГРН  1097447007734, г. Челябинск задолженность в сумме 1 522 980 рублей,  неустойку в сумме 93 206 рублей 38 копеек, за поставленный товар 63 265,87  рублей, 41 515 рублей за проведение судебной экспертизы, итого: 1 720 967  рублей 25 копеек.  

В удовлетворении остальной встречного части иска, отказать. 

В результате произведённого зачёта между основным и встречным  исками – взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания «СтройДом», ОГРН 1157451003764, г. Челябинск в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Каркасстрой», ОГРН  1097447007734, г. Челябинск 31 119 рублей 17 копеек за проведение  судебной экспертизы.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Каркасстрой»,  ОГРН 1097447007734, г. Челябинск в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 31 112 рублей 42 копейки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «СтройДом», ОГРН 1157451003764, г. Челябинск в доход бюджета  государственную пошлину в размере 13 275 рублей 78 копеек по платежному  поручению платежному поручению № 1234 от 25.04.2019.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи  жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Судья Т.В. Тиунова