93/2022-93962(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А35-7251/2022

24 августа 2023 года

г. Курск

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Бесединой А.Ю., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел  в открытом судебном заседании материалы дела по иску  

Комитета дорожного хозяйства города Курска 

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Континенталь»  

о взыскании неустойки (пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств,  предусмотренных муниципальным контрактом от 14.09.2021 года № 5/2021-РТ, в  размере 79 200 руб. 36 коп., штрафа в размере 82 500 руб. 42 коп.  

В судебном заседании участвуют представители: 

от истца: ФИО2 – по доверенности от 26.06.2023,  от ответчика: ФИО3 –по доверенности от 07.10.2022,  

Руководствуясь статьями 6 - 10, 49, 65, 70, 110, 167-170, 176, 177, 180  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Уточные исковые требования Комитета дорожного хозяйства города Курска  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Континенталь» (305000, область Курская, город Курск, Красная Площадь, дом 2/4, офис  2, ОГРН 

<

***>, дата присвоения ОГРН 17.03.2020, ИНН 

<

***>) в пользу  Комитета дорожного хозяйства города Курска (305000, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, дата присвоения ОГРН 10.09.2019, ИНН  

<

***>) неустойку (пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств,  предусмотренных муниципальным контрактом от 14.09.2021 года № 5/2021-РТ в размере  76 450 руб. 35 коп.  

В остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Континенталь» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 3 058 руб. 00 коп.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Курской области в срок, не превышающий  месяца со дня его принятия.  

Судья А.Ю. Беседина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 22.05.2023 4:49:00Кому выдана Беседина Анастасия Юрьевна