АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru,

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А34-8052/2017

г. Курган

15 сентября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 сентября 2017 года.

В полном объёме решение изготовлено 15 сентября 2017 года.

 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Задориной А.Ф.,

при ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи помощником судьи Сыч Т.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 307452608700034, ИНН 

<

***>) к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Менщиковская средняя общеобразовательная школа имени Сажаева А.В.» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 287265 руб. 04 коп.,

 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности от 07.03.2017, паспорт,

от ответчика: явки нет, извещен,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд Курганской области с заявлением к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Менщиковская средняя общеобразовательная школа имени Сажаева А.В.»  о взыскании задолженности в размере 258195 руб. 36 коп., пени в размере 29069 руб. 68 коп. 

Так же, от истца поступило ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины, в связи с тяжелым материальным положением.

          Определением суда от 28.06.2017 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощённого производства без вызова сторон в соответствии со статьёй 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Этим же определением индивидуальному предпринимателю ФИО1 судом предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины до рассмотрения настоящего дела по существу, но не более чем на срок, установленный пунктом 1 статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации.

Определением от 23.08.2017 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Ответчик в предварительное судебное заседание не явился, о времени и месте заседания извещен надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Курганской области, отзыв на исковое заявление не представлен.

Представитель истца представил уточненное исковое заявление, в котором просит взыскать задолженность по договорам в размере 270464 руб. 45 коп., из которых 258195 руб. 36 коп. – основной долг, 12269 руб. 09 коп. – неустойка. Исковые требования с учетом уточнения поддержал в полном объеме.

Суд в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял уточнение требований (в части уменьшения размера неустойки). 

Уточненное исковое заявление приобщено к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

В отсутствие возражений сторон, суд в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, завершил предварительное заседание и перешел к рассмотрению дела по существу.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте заседания извещен надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Курганской области.

Представитель истца исковые требования, с учетом уточнений, поддержал.

На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителя ответчика. 

Рассмотрев материалы дела, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Установлено, что между истцом и ответчиком заключены договоры № 101 от 02.07.2013, № 15 от 04.08.2014, № 06 от 04.08.2014, № 103/2 от 12.01.2015, № 103  от 12.01.2015, № 145 от 26.01.2015, № 14 от 14.10.2015, № 103-ТО (далее – договоры, л.д. 14-15, 18-19, 22-23, 26-28, 45-47, 61-62, 65-66, 69-71).

Согласно условиям договора № 101 от 02.07.2013 заказчик (ответчик) поручает, а подрядчик (истец), действуя на основании свидетельства о регистрации электролаборатории № 27-05-54-ЭТЛ218 от 23.12.2010, принимает на себя обязанности по проведению электро-измерительных работ (раздел 1 договора).

Общая цена договора в соответствии со сметой составляет 2008 руб. 70 коп., (НДС нет). Цена работ по настоящему договору подряда включает компенсацию издержек подрядчика, в том числе стоимость оборудования и материалов, и причитающееся ему вознаграждение (раздел 2 договора).

Подрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные договором в течение 30 рабочих дней с момента подписания заказчиком договора (пункт 3.1 договора).

Оплата стоимости электро-измерительных работ по настоящему договору производится в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (пункт 4.1 договора).

Срок действия настоящего договора с момента подписания его сторонами и до фактического выполнения принятых сторонами обязательств (пункт 6.1 договора).

За нарушение подрядчиком сроков работ заказчик вправе начислить и взыскать с подрядчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки. Начисление пени производится посредством направления подрядчику письменной претензии (пункт 6.2 договора).

За просрочку платежей по договору или несвоевременную оплату выполненных работ подрядчик вправе начислить и взыскать с заказчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки. Начисление пени производится посредством направления заказчику письменной претензии (пункт 6.3 договора).

Согласно распоряжения Администрации Кетовского оайона № 166 от 17.05.2013 «о реорганизации муниципальных казенных общеобразовательных учреждений» МКОУ «Галишовская начальная общеобразовательная школа» была реорганизована путем присоединения к МКОУ «Менщиковская средняя общеобразовательная школа имени Сажаева А.В.».

Согласно условиям договора № 15 от 04.08.2014 заказчик (ответчик) поручает, а подрядчик (истец), действуя на основании лицензии № 2/21257 от 02.10.2007 Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, принимает на себя обязанности по проведению огнезащиты деревянных конструкций покрытия, обрешеток под кровлю огнезащитным составом Биопирен «Миг-09» на объекте: школа 

<

...>, 

<

...>. Заказчик обязался создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и произвести своевременную оплату выполненных работ в установленные договором сроки (раздел 1 договора).

Общая цена договора составляет 8400 руб., (НДС нет). Цена работ по договору подряда включает компенсацию издержек подрядчика, в том числе стоимость оборудования и материалов, и причитающееся ему вознаграждение (раздел 2 договора).

Подрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные договором в течение 30 рабочих дней с момента подписания заказчиком договора (пункт 3.1 договора).

Оплата стоимости оборудования, монтажных работ по договору производится в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (пункт 4.1 договора).

Срок действия договора с момента подписания его сторонами и до фактического выполнения принятых сторонами обязательств (пункт 6.1 договора).

За нарушение подрядчиком сроков работ заказчик вправе начислить и взыскать с подрядчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки. Начисление пени производится посредством направления подрядчику письменной претензии (пункт 7.2 договора).

За просрочку платежей по договору или несвоевременную оплату выполненных работ подрядчик вправе начислить и взыскать с заказчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки. Начисление пени производится посредством направления заказчику письменной претензии (пункт 7.3 договора).

Согласно условиям договора № 06 от 04.08.2014 заказчик (ответчик) поручает, а подрядчик (истец), действуя на основании лицензии № 2/21257 от 02.10.2007 Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, принимает на себя обязанности по проведению огнезащиты деревянных конструкций покрытия, обрешеток под кровлю огнезащитным составом Биопирен «Миг-09» на объекте: МКОУ «Менщиковская средняя общеобразовательная школа имени Сажаева А.В.» находящемся по адресу 641324, 

<

...> (раздел 1 договора).

Общая цена договора составляет 56340 руб., (НДС нет). Цена работ по договору подряда включает компенсацию издержек подрядчика, в том числе стоимость оборудования и материалов, и причитающееся ему вознаграждение (раздел 2 договора).

Подрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные договором в течение 30 рабочих дней с момента подписания заказчиком договора (пункт 3.1 договора).

Оплата стоимости оборудования, монтажных работ по договору производится в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (пункт 4.1 договора).

Срок действия договора с момента подписания его сторонами и до фактического выполнения принятых сторонами обязательств (пункт 6.1 договора).

За нарушение подрядчиком сроков работ заказчик вправе начислить и взыскать с подрядчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки. Начисление пени производится посредством направления подрядчику письменной претензии (пункт 7.2 договора).

За просрочку платежей по договору или несвоевременную оплату выполненных работ подрядчик вправе начислить и взыскать с заказчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки. Начисление пени производится посредством направления заказчику письменной претензии (пункт 7.3 договора).

Ответчик произвел частичную оплату задолженности по данному договору 03.10.2016 в сумме 30000 руб.

Согласно условиям договора № 103/2 от 12.01.2015 заказчик поручает, а исполнитель (истец) принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией на объекте заказчика (ответчика) по адресу:  школа, с Галишово (раздел 1 договора).

Порядок технического обслуживания согласован сторонами в разделе 2 договора.

Стоимость работ по техническому обслуживанию сигнализации по договору составляет 1558 руб. 72 коп. НДС не применяется в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации. Оплата услуг по договору производится заказчиком ежемесячно, в безналичном порядке, на основании подписанного сторонами акта выполненных работ, в течении 5 календарных дней с момента получения заказчиком счета и счета-фактуры от исполнителя. Оплата за дополнительный выезд, замену оборудования и материалов осуществляется на основании акта выполненных работ в течение пяти дней с момента выполнения работ (раздел 4 договора).

Заказчик в течение 3 календарных дней со дня получения актов сдачи-приемки работ обязан направить исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или в письменной форме мотивированный отказ от приемки работ. При наличии у заказчика претензий к выполненной исполнителем работе, сторонами оформляется протокол с указанием необходимых доработок, порядка и сроков их выполнения (пункт 5.1 договора).

Договор вступает в силу с 12.01.2015 и действует один год (пункт 6.1 договора).

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров (раздел 8 договора). 

Согласно условиям договора № 103 на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и СОУЭ от 12.01.2015 заказчик (ответчик) поручает, а исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией, установленных на объекте заказчика: школа. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, указан в приложении №1 к договору (л.д. 48). Техническое обслуживание проводится с целью поддержания сигнализации в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации (раздел 1 договора).

Порядок технического обслуживания согласован сторонами в разделе 2 договора.

Стоимость работ по техническому обслуживанию сигнализации по договору составляет 4069 руб. 20 коп. ежемесячно, НДС не применяется в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации. Оплата услуг по договору производится заказчиком ежемесячно, в безналичном порядке, на основании подписанного сторонами акта выполненных работ, в течении 5 календарных дней с момента получения заказчиком счета и счета-фактуры от исполнителя. Оплата за дополнительный выезд, замену оборудования и материалов осуществляется на основании акта выполненных работ в течение пяти дней с момента выполнения работ (раздел 4 договора).

Заказчик в течение 3 календарных дней со дня получения актов сдачи-приемки работ обязан направить исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или в письменной форме мотивированный отказ от приемки работ. При наличии у заказчика претензий к выполненной исполнителем работе, сторонами оформляется протокол с указанием необходимых доработок, порядка и сроков их выполнения (пункт 5.1 договора).

Договор вступает в силу с 12.01.2015 и действует два года (пункт 6.1 договора).

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров (раздел 8 договора). 

Согласно условиям договора № 145 от 26.01.2015 заказчик (ответчик) поручает, а исполнитель (истец), действуя на основании лицензии №4-Б/00484 от 09.10.2012 Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, принимает на себя обязанности по монтажу оборудования по передаче тревожных сообщений на пульт пожарной части, школа с. Галишово (раздел 1 договора).

Цена работ по договору, в соответствии со сметой составляет 29032 руб. 71 коп. НДС не применяется в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации. Цена работ включает в себя: цену выполняемых подрядчиком работ, все налоги, причитающееся подрядчику вознаграждение, компенсацию всех расходов подрядчика в связи с исполнением договора, включая все расходы на используемые им материалы в ходе выполнения работ по договору. Оплата работ по договору производится в течение 30 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ (раздел 2 договора).

Подрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные договором в течение 50 рабочих дней с момента подписания заказчиком договора (пункт 3.1 договора).

Срок действия договора с момента подписания его сторонами и до фактического выполнения принятых сторонами обязательств (пункт 4.1 договора).

За нарушение подрядчиком сроков работ заказчик вправе начислить и взыскать с подрядчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки. Начисление пени производится посредством направления подрядчику письменной претензии (пункт 6.2 договора).

За просрочку платежей по договору ил несвоевременную оплату выполненных работ подрядчик вправе начислить и взыскать с заказчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки. Начисление пени производится посредством направления заказчику письменной претензии (пункт 6.3 договора).

Согласно условиям договора № 141 от 14.10.2015 заказчик (ответчик) поручает, а подрядчик (истец), действуя на основании свидетельства о регистрации электролаборатории № 21-00-38-ЭТЛ405 от 02.09.2015, принимает на себя обязанности по проведению электро-измерительных работ (раздел 1 договора).

Общая цена договора в соответствии со сметой составляет 16282 руб. 87 коп., (НДС нет). Цена работ по настоящему договору подряда включает компенсацию издержек подрядчика, в том числе стоимость оборудования и материалов, и причитающееся ему вознаграждение (раздел 2 договора).

Подрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные договором в течение 30 рабочих дней с момента подписания заказчиком договора (пункт 3.1 договора).

Оплата стоимости работ по настоящему договору производится в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (пункт 4.1 договора).

Срок действия настоящего договора с момента подписания его сторонами и до фактического выполнения принятых сторонами обязательств (пункт 6.1 договора).

За нарушение подрядчиком сроков работ заказчик вправе начислить и взыскать с подрядчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки. Начисление пени производится посредством направления подрядчику письменной претензии (пункт 7.2 договора).

За просрочку платежей по договору или несвоевременную оплату выполненных работ подрядчик вправе начислить и взыскать с заказчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки. Начисление пени производится посредством направления заказчику письменной претензии (пункт 7.3 договора).

Согласно условиям договора № 103-ТО на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 11.01.2016 заказчик (ответчик) поручает, а исполнитель осуществляет техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в здании заказчика по адресу: 641324, 

<

...>; 641324 

<

...> (раздел 1 договора).

Цена договора на 2016 год составляет 67535 руб. 04 коп. НДС. Цена работ определена согласно спецификации (Приложении № 2 к настоящему договору) (л.д. 73).

Оплата технического обслуживания производится заказчиком в течение года равными платежами в размере 5627 руб. 92 коп. ежемесячно. Оплата производится заказчиком в срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным, на основании счетов, актов выполненных работ, выписанных исполнителем (раздел 2).

Подрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные договором в полном соответствии с правилами «РД 009-01-96» и «РД00-02-96» (раздел 4 договора).

Срок действия договора с 11.01.2016 по 31.12.2016 включительно (пункт 7.1 договора)с момента подписания его сторонами и до фактического выполнения принятых сторонами обязательств (пункт 4.1 договора).

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации (раздел 5 договора).

Порядок технического обслуживания согласован сторонами в разделе 2 договора.

Истец свои обязательства по договорам выполнил в полном объеме, что подтверждается актами выполненных работ:

1.      По договору № 101 от 02.07.2013:

- от 02.07.2013 на сумму 2008 руб. 70 коп. (л.д. 17);

2. По договору № 15 от 04.08.2014:

- от 14.08.2014 на сумму 8400 руб. (л.д. 21);

3. По договору № 06 от 04.08.2014:

-  от 04.08.2014 на сумму 56340 руб. (л.д. 24);

4. По договору № 103/2 на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и СОУЭ от 12.01.2015:

- № 70 от 30.01.2015 на сумму 1558 руб. 72 коп. (л.д. 30);

- № 73 от 26.02.2015 на сумму 1558 руб. 72 коп. (л.д. 31);

- № 128 от 04.03.2015 на сумму 1558 руб. 72 коп. (л.д. 32);

- № 128 от 04.03.2015 на сумму 1558 руб. 72 коп. (л.д. 33);

- № 210 от 14.04.2015 на сумму 1558 руб. 72 коп. (л.д. 34);

- № 240 от 29.05.2015 на сумму 1558 руб. 72 коп. (л.д. 35);

- № 240 от 29.05.2015 на сумму 1558 руб. 72 коп. (л.д. 36);

- № 303 от 30.06.2015 на сумму 1558 руб. 72 коп. (л.д. 37);

- № 368 от 16.07.2015 на сумму 1558 руб. 72 коп. (л.д. 38);

- № 462 от 31.08.2015 на сумму 1558 руб. 72 коп. (л.д. 39);

- № 496 от 25.09.2015 на сумму 1558 руб. 72 коп. (л.д. 40);

- № 590 от 29.10.2015 на сумму 1558 руб. 72 коп. (л.д. 41);

- № 590 от 29.10.2015 на сумму 1558 руб. 72 коп. (л.д. 42);

- № 641 от 17.11.2015 на сумму 1558 руб. 72 коп. (л.д. 43);

- № 736 от 15.12.2015 на сумму 1558 руб. 72 коп. (л.д. 44);

5. По договору № 103 на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и СОУЭ от 12.01.2015:

- № 71 от 30.01.2015 на сумму 4069 руб. 20 коп. (л.д. 49);

- № 72 от 26.02.2015 на сумму 4069 руб. 20 коп. (л.д. 50);

- № 127 от 04.03.2015 на сумму 4069 руб. 20 коп. (л.д. 51);

- № 209 от 14.04.2015 на сумму 4069 руб. 20 коп. (л.д. 52);

- № 239 от 29.05.2015 на сумму 4069 руб. 20 коп. (л.д. 53);

- № 302 от 30.06.2015 на сумму 4069 руб. 20 коп. (л.д. 54);

- № 367 от 16.07.2015 на сумму 4069 руб. 20 коп. (л.д. 55);

- № 461 от 31.08.2015 на сумму 4069 руб. 20 коп. (л.д. 56);

- № 495 от 25.09.2015 на сумму 4069 руб. 20 коп. (л.д. 57);

- № 589 от 29.10.2015 на сумму 4069 руб. 20 коп. (л.д. 58);

- № 640 от 17.11.2015 на сумму 4069 руб. 20 коп. (л.д. 59);

- № 735 от 15.12.2015 на сумму 4069 руб. 20 коп. (л.д. 60);

6. По договору № 145 от 26.01.2015:

- № 01 от 05.02.2015 на сумму 29032 руб. 71 коп. (л.д. 64);

7. По договору № 14 от 14.10.2015:

- № 659 от 14.10.2015 на сумму 16282 руб. 87 коп. (л.д. 68);

8. По договору № 103-ТО от 11.01.2016:

- № 31 от 25.01.2016 на сумму 5627 руб. 92 коп. (л.д. 75);

- № 85 от 26.02.2016 на сумму 5627 руб. 92 коп. (л.д. 76);

- № 158 от 25.03.2016 на сумму 5627 руб. 92 коп. (л.д. 77);

- № 292 от 25.04.2016 на сумму 5627 руб. 92 коп. (л.д. 78);

- № 338 от 12.05.2016 на сумму 5627 руб. 92 коп. (л.д. 79);

- № 479 от 14.06.2016 на сумму 5627 руб. 92 коп. (л.д. 80);

- № 593 от 25.07.2016 на сумму 5627 руб. 92 коп. (л.д. 81);

- № 675 от 29.08.2016 на сумму 5627 руб. 92 коп. (л.д. 82);

- № 810 от 28.09.2016 на сумму 5627 руб. 92 коп. (л.д. 83);

- № 902 от 31.10.2016 на сумму 5627 руб. 92 коп. (л.д. 84);

- № 974 от 28.11.2016 на сумму 5627 руб. 92 коп. (л.д. 85);

- № 1009 от 09.12.2016 на сумму 5627 руб. 92 коп. (л.д. 86);

- № 159 от 14.03.2016 на сумму 5627 руб. 92 коп. (л.д. 87);

- № 699 от 31.08.2016 на сумму 5627 руб. 92 коп. (л.д. 88).

Кроме того истцом, согласно акта на выполнение работ от 14.032016 № 159, был выполнен ремонт пожарной сигнализации (замена контрольно-приемного прибора) на сумму 21624 руб.: согласно акта № 699 от 31.08.2016 был произведен ремонт пожарной сигнализации на сумму 19437 руб. (л.д. 87, 88).

Ответчик выполненные работы не оплатил, в результате чего образовалась задолженность в размере 258195 руб. 36 коп., из них: по договору № 101 от 02.07.2013 в размере 2008 руб. 70 коп.; по договору № 15 от 04.08.2014 в размере 8400 руб.; по договору № 06 от 04.08.2014 в размере 26340 руб.; по договору № 103/2 на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и СОУЭ от 12.01.2015 в размере 18704 руб. 64 коп., по договору № 103 на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и СОУЭ от 12.01.2015 в размере 48830 руб. 40 коп., по договору № 145 от 26.01.2015 в размере 29032 руб. 71 коп.; по договору № 14 от 14.10.2015 в размере 16282 руб. 87 коп.; по договору № 103-ТО на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 11.01.2016 в размере 108596 руб.04 коп., что подтверждается подписанным актом сверки взаимных расчетов (л.д. 89)

Поскольку ответчик в добровольном порядке не погасил задолженность, истец обратился в суд за защитой своих нарушенных прав (статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статьям 307, 309, 310, 408 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны должны исполнять обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями договора и закона, односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим, надлежащее исполнение прекращает обязательство. 

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно пункту 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Таким образом, приемка ответчиком выполненных работ, оказанных услуг влечет возникновение у последнего обязанности по их оплате (статьи 309, 711, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Истец доказательства выполнения предусмотренных договорами работ представил. Доказательств, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по оплате выполненных работ, оказанных услуг в сумме 136069 руб. 88 коп., ответчиком в материалы дела не представлено. 

Таким образом, требования истца о взыскании с ответчика задолженности по договорам № 101 от 02.07.2013;  № 15 от 04.08.2014; № 06 от 04.08.2014; № 103/2 на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и СОУЭ от 12.01.2015; № 103 на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и СОУЭ от 12.01.2015; № 145 от 26.01.2015; № 14 от 14.10.2015; № 103-ТО на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 11.01.2016 в сумме 258195 руб. 36 коп. подлежат удовлетворению. 

Нарушение сроков оплаты послужило основанием для предъявления истцом ко взысканию с ответчика неустойки в размере 12269 руб. 09 коп.: 2479 руб. 68 коп. по договору № 15 от 04.08.2014 (за период с 14.10.2014 по 23.06.2017.); 7063 руб. 66 коп. по договору № 145 от 26.01.2015 (за период с 05.04.2015 по 23.06.2017); 2725 руб. 75 коп. по договору № 14 от 14.10.2015 (за период с 14.12.2015 по 23.06.2017).

За просрочку платежей по договору или несвоевременную оплату выполненных работ подрядчик вправе начислить и взыскать с заказчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки. Начисление пени производится посредством направления заказчику письменной претензии (пункт 7.3 договора).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Суд пришел к выводу о правомерности требования о начислении пени.

Расчет судом проверен, является арифметически верным, произведен из действующей ставки рефинансирования.

Согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны пользуются равными правами на предоставление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований и возражений.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При этом согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Доказательств, подтверждающих надлежащее (своевременное) исполнение обязательств по договорам ответчиком в материалы дела не представлено. 

При изложенных обстоятельствах, оценивая представленные доказательства и доводы истца, в совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании 258195 руб. 36 коп. основного долга, 12269 руб. 09 коп. пени, подлежат удовлетворению. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований. 

Истцу в порядке статьи 102 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины. 

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 333.17, 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика. Вместе с тем, принимая во внимание имущественное положение названного лица, его организационно правовую форму, осуществляемый вид деятельности, финансирование из бюджета, в силу пункта 2 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 28.06.2014 № 198-ФЗ) суд считает возможным освободить учреждение от уплаты государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

решил:

иск удовлетворить.

Взыскать с муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Менщиковская средняя общеобразовательная школа имени Сажаева А.В.» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 307452608700034, ИНН 

<

***>) 258195 руб. 36 коп. основного долга, 12269 руб. 09 коп. пени, всего 270464 руб. 45 коп.

Взыскать с муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Менщиковская средняя общеобразовательная школа имени Сажаева А.В.» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 8409 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объёме) через Арбитражный суд Курганской области.

 

Судья

А.Ф. Задорина