Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Волгоград                                                                                            Дело №А12-19705/2020

«5» ноября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 28 октября 2020 г.

Полный текст решения изготовлен 5 ноября 2020 г.

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гостевой З.Б. рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению Комитета благоустройства и дорожного хозяйства Администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ЖКХГарант" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании пеней по муниципальному контракту за период с 31.10.2019 г. по 15.11.2019 г. в размере 21 344 руб. 21 коп.

В судебном заседании приняли участие:

стороны – не явились, извещены;

В Арбитражный суд Волгоградской области обратился Комитет благоустройства и дорожного хозяйства Администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее - Комитет, истец) к обществу с ограниченной ответственностью "ЖКХГарант" (далее – ООО «ЖКХ Гарант», ответчик) с иском о взыскании пеней за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту за период с 31.10.2019 г. по 15.11.2019 г. в размере 21 344 руб. 21 коп.

На основании  п. 4 ст. 137, ч. 3 ст. 156 АПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствие представителей сторон в судебном заседании.   

Ответчик отзыв на иск в порядке ст. 131 АПК РФ не представил, возражений относительно заявленных требований не выразил. 

Изучив основания заявленных требований, исследовав материалы дела, арбитражный суд 

установил:

Между ООО «ЖКХ Гарант» (Подрядчик) и Комитетом (Заказчик) заключен муниципальный контракт от 03.07.2019 № 19.3292.1546 на выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа — город Волжский Волгоградской области на участке пешеходная аллея на территории 26 микрорайона городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Согласно п. 2.1. муниципального контракта цена контракта составляет 6 156 983,95 рублей, без НДС.

Согласно п. 1.2. Контракта срок выполнения работ - с даты заключения контракта до 30.10.2019.

Согласно п. 1.2.2 Подрядчик обязуется завершить и сдать работу в установленном муниципальным контрактом порядке и сроки, т.е. до 30.10.2019.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Выполненные работы сданы Подрядчиком 15.11.2019, в нарушении п. 1.2. Контракта и ст. 309 ГК РФ.

Согласно ч. 6, ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в том числе просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, установлена разделом 5 Контракта.

Пунктом 5.9. настоящего контракта установлено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Пунктом 1 ст. 330 ГК РФ определено, что неустойкой, в данном случае пеней, признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором (п. 11.1 контракта).

Истцом произведён расчёт пеней за нарушение срока исполнения контракта на сумму 21 344 руб. 21 коп. за период с 31.10.2019 г. по 15.11.2019 г. (6 156 983,95 х 16 х 1/300 х 6,5% = 21 344, 21 руб.)

Судом расчёт проверен, признан верным. 

В силу ч. 3.1. ст. 70 АПК РФ  обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчиком обстоятельства дела, изложенные в иске, не оспорены. Следовательно, иск подлежит удовлетворению. 

В силу ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЖКХГарант" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Комитета благоустройства и дорожного хозяйства Администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) пени в размере 21 344 руб. 21 коп. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЖКХГарант" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                                     Л.В. Напалкова