1570272_37683298 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-199222/23-141-1569

г. Москва

23 ноября 2023 года

Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  рассмотрел дело по иску ООО «ПЭТРУСКо» (ИНН 

<

***>)  

ООО «Строительная компания высота» (ИНН 

<

***>) о взыскании 2 271 920руб. 15коп. 

В судебное заседание явились: 

от истца – ФИО2 по доверенности от 19.09.2023г.,  от ответчика – не явился, извещен,  

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания высота» (ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «ПЭТРУСКо» (ИНН 

<

***>) 3 927 895руб. 87коп.  неустойки и 40 360руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания высота» (ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «ПЭТРУСКо» (ИНН 

<

***>) неустойку, начисленную на  17 518 862руб. 05коп. в размере 1/300 ключевой ставки рефинансирования ЦБ  РФ от суммы долга за каждый день просрочки за период с 24.11.2023г. по дату  фактической оплаты долга, но не более 23 227 757руб. 45коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания высота» (ИНН 

<

***>) в доход Федерального бюджета РФ 2  279руб. 00коп. госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный  Апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья А.Г. Авагимян